09.005 Haute surveillance sur la construction de la NLFA en 2008 Rapport de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales à l'attention des Commissions des finances, des Commissions de gestion et des Commissions des transports et des télécommunications concernant la haute surveillance sur la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) en 2008 du 24 avril 2009

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le rapport de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales sur ses activités en 2008, établi en application de l'art. 20, al. 5, de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104), et nous vous prions d'en prendre acte.

Ce rapport rend compte des principales observations de la délégation ainsi que de ses propositions, recommandations et prises de position adressées à vos commissions.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 avril 2009

Pour la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales: Le président, Rolf Büttiker, conseiller aux Etats Le vice-président, Max Binder, conseiller national

2008-2916

4917

Condensé Introduction Dans ce dixième rapport, la Délégation de surveillance de la NLFA (DSN) a le plaisir de constater que 2008 a été l'un des exercices les plus positifs depuis le début de la construction de cet «ouvrage du siècle» qu'est la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA). Depuis deux ans, la projection des coûts et des échéances est stable et les risques se sont légèrement contractés. Le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA est en vigueur depuis le 16 septembre 2008.

Le présent rapport d'activité passe en revue les principaux développements du projet NLFA au cours de l'année 2008 et du premier trimestre 2009 dans l'optique de la haute surveillance parlementaire. Il rend compte des observations de la DSN ainsi que de ses propositions, recommandations et prises de position adressées aux Commissions des finances (CdF), aux Commissions de gestion (CdG), aux Commissions des transports et des télécommunications (CTT), ainsi qu'à la Délégation des finances (DélFin).

Dans les domaines des prestations, des coûts, des crédits et des échéances, il restitue sous une forme succincte les observations et appréciations formulées par l'Office fédéral des transports (OFT) dans ses rapports d'étape, en y ajoutant l'appréciation de la DSN dans l'optique de la haute surveillance parlementaire.

D'autres informations sur la situation individuelle des ouvrages sont données dans les résumés des rapports d'étape publiés par l'OFT.

Surveillance du projet Dans le cadre de sa haute surveillance, la DSN évalue si et comment le Conseil fédéral remplit sa fonction de surveillance dans le domaine de la réalisation de la NLFA. La haute surveillance de la délégation est sélective et thématique. La surveillance directe du Conseil fédéral est générale, absolue et exhaustive.

La DSN n'a aucun pouvoir de décision ou droit de donner des instructions. Elle peut adresser des recommandations au Conseil fédéral, à l'administration fédérale et aux autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. Seul le Conseil fédéral a des compétences en matière de surveillance, ainsi que le pouvoir de décision et de donner des instructions qui en découle.

Propositions et recommandations de la DSN Au cours de la période sous revue, la DSN a adressé deux recommandations à ses commissions
mères (annexe 1.1). La première concernait le suivi parlementaire du transfert des infrastructures ferroviaires du BLS dans une nouvelle société de gestion du réseau (BLS Réseau SA) et la seconde la question d'une possible pression sur le trafic régional, dans le secteur des lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard.

Cinq autres recommandations ont en outre été adressées à des autorités fédérales ou à des organes ou personnes auxquels ont été confiées des tâches de la Confédération (annexe 1.2). Deux d'entre elles concernaient la création évoquée ci-dessus

4918

de la société BLS Réseau SA, une la mise en service et l'alimentation en courant de traction de l'axe du Saint-Gothard, une la clé de répartition ainsi que le transfert de propriété des équipements situés sur l'axe du Saint-Gothard qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation ferroviaire, et la dernière la délimitation entre les projets NLFA et les projets connexes.

Prestations L'arrêté fédéral du 16 septembre 2008 fixe le nouveau montant du crédit d'ensemble pour la NLFA à 19,1 milliards de francs. En vertu de cet arrêté, le tunnel de base du Zimmerberg (sauf l'ouvrage de bifurcation de Nidelbad qui a déjà été réalisé), la liaison entre la rive gauche du lac de Zurich et la ligne du Saint-Gothard (tunnel du Hirzel) ainsi que les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard ne sont plus financés par le crédit d'ensemble pour la NLFA.

Coûts du projet Depuis deux ans, la projection des coûts du projet est stable pour l'ensemble de la NLFA. La projection des coûts du projet de l'OFT à fin 2008, après correction des éléments que le Parlement a exclus du financement de la NLFA ­ tunnel de base du Zimmerberg, tunnel du Hirzel, aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard ­, s'établit à 18,685 milliards de francs (prix 1998 hors renchérissement, intérêts intercalaires et TVA). Cette projection résulte de la projection des coûts du projet des constructeurs (17,351 milliards) et d'un supplément de l'OFT pour des postes de coûts que les constructeurs ont répertoriés dans les risques (1,334 milliard).

La hausse de la projection des coûts du projet de 7,121 milliards de francs depuis 1998 s'explique principalement par des modifications de projet dues à des adaptations aux normes de sécurité et à l'état de la technique (+41 %). Les autres facteurs en cause sont les modifications dues à la géologie et à la technique de construction (+18 %), les surcoûts enregistrés lors des adjudications et des décomptes finals (+14 %) ainsi que les extensions du projet (+10 %).

Sur l'axe du Loetschberg, les coûts prévisionnels sont en légère diminution depuis trois ans. Le décompte final de l'ouvrage «Axe du Loetschberg» doit être prêt pour le milieu de l'année 2009 afin que le regroupement des infrastructures du BLS et de BLS AlpTransit SA (BLS AT) dans la société d'infrastructure BLS Réseau SA puisse se faire
avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La DSN présume que la projection des coûts du projet établie à 4,247 milliards de francs à fin 2008 constituera aussi le coût final. Depuis 1998, les coûts du projet ont ainsi augmenté de 1,033 milliard de francs, soit environ 32 %.

Economies de coûts La DSN a prié l'OFT de surveiller de près la prospection des potentiels de compensation en général, et de suivre avec la plus grande attention la mise en oeuvre des mesures adoptées pour le tunnel de base du Ceneri. A son tour, l'OFT a demandé aux constructeurs de réaliser des compensations et des planifications de redimensionnement régulièrement et de les lui communiquer.

4919

La DSN attend d'AlpTransit Gothard SA (ATG) et des autres constructeurs qu'ils envisagent régulièrement et avec sérieux de nouvelles mesures de compensation, même si celles-ci ne présentent qu'un faible potentiel d'économies, et qu'ils les mettent en oeuvre. Les responsables de projet ne doivent pas relâcher leurs efforts et continuer d'examiner constamment toutes les possibilités de compensation, même lorsque les projets sont déjà très avancés. L'accumulation de petites économies reflète en effet une approche économe de l'utilisation des ressources financières et concourt à stabiliser les coûts finals.

Se fondant sur la présentation des CFF et sur les appréciations de l'OFT du 3 février 2009 relatives aux prestations et aux coûts de la mise en service et de l'alimentation en courant de traction sur l'axe du Saint-Gothard, qui sont chiffrés à 553 millions de francs (prix 1998) selon les estimations actuelles, la DSN a émis la recommandation suivante à l'intention de l'OFT et des CFF (annexe 1.2): a.

Les frais d'investissement doivent être réduits au minimum absolument nécessaire et le potentiel d'optimisation être épuisé.

b.

Des mesures de compensation doivent être adoptées tant qu'elles n'entravent pas l'exploitation. Aucune mesure de compensation ne doit être prise au détriment de la sécurité, si elle a des incidences majeures sur la capacité ou sur les durées de parcours, ou si elle génère des frais d'exploitation plus élevés.

c.

La relation entre frais d'investissement et frais d'exploitation doit être établie sur la base de critères économiques.

Cette problématique constituera encore l'une des priorités thématiques de la DSN dans le cadre de sa haute surveillance concomitante. La DSN a invité le président de la direction des CFF à traiter de ces questions au niveau de la direction du groupe avec la plus grande attention. Le directeur de l'OFT et les responsables des CFF lui feront régulièrement rapport.

Analyse des risques L'analyse des risques de l'OFT, qui se base sur la projection des coûts de l'OFT de 18,685 milliards de francs, débouche sur un risque potentiel d'environ 1,7 milliard de francs et sur des opportunités éventuelles d'environ 1,5 milliard. L'essentiel des risques de la NLFA concerne l'axe du Saint-Gothard. La possibilité de modifications de la commande dans le cadre des aménagements St-Gall­Arth-Goldau et du raccordement de l'axe du Saint-Gothard au réseau des CFF accroît le risque global.

Mais globalement, l'appréciation de l'OFT n'a pratiquement pas varié depuis fin 2007. Les risques potentiels ont diminué de 0,1 milliard et les opportunités éventuelles de 0,2 milliard de francs. Le risque géologique a légèrement diminué tandis que le risque d'exécution a augmenté en raison de la situation économique plus tendue.

La détermination de la probabilité des risques n'est pas une science exacte et, partant, aucun résultat ne peut être considéré comme définitivement acquis.

L'analyse des risques a donc plutôt pour fonction de permettre une meilleure appréciation de la fiabilité des projections pour la suite du projet.

4920

Il subsiste des incertitudes dont les répercussions sur les coûts ne peuvent pas encore être déterminées avec une fiabilité suffisante et la DSN n'exclut donc pas qu'à l'avenir de nouveaux risques, qui ne sont pas pris en considération dans la projection des coûts du projet de l'OFT ou qui ne peuvent pas encore être identifiés, puissent se manifester, ce qui se traduirait automatiquement par une augmentation de la projection des coûts du projet de l'OFT. La DSN soutient le volontarisme affiché des responsables du projet pour réduire l'ampleur des incertitudes actuelles à mesure que le projet progresse.

Crédit d'ensemble pour la NLFA Le 16 septembre 2008 le Parlement a augmenté le crédit d'ensemble pour la NLFA de 3,496 milliards de francs pour le porter à 19,1 milliards de francs (prix 1998), comblant ainsi le déficit de financement né en 2004. Le tunnel de base du Zimmerberg (sauf l'ouvrage de bifurcation de Nidelbad qui a déjà été réalisé), la liaison entre la rive gauche du lac de Zurich et la ligne du Saint-Gothard (tunnel du Hirzel) ainsi que les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard ne sont plus englobés dans ce crédit.

Pour couvrir les frais encourus par le BLS au titre de la coordination des entreprises impliquées dans la mise en service du tunnel de base du Loetschberg, le Conseil fédéral a levé le plafond des coûts qui avait été convenu et libéré 2,16 millions de francs (prix 1998) des réserves. La DSN estime que les raisons invoquées sont plausibles et constate que la libération de réserves est fondée en droit. Elle insiste toutefois sur le fait que les plafonds de coûts doivent être établis avec précision lors de l'octroi des crédits, afin qu'il soit aussi possible de les respecter par la suite.

L'excédent de financement par rapport à la projection des coûts de l'OFT se monte à 415 millions de francs à fin 2008. L'OFT estime actuellement que, de la sorte, la NLFA est entièrement financée, jusqu'à la fin du projet. En se basant sur l'analyse des risques de l'OFT (ch. 5), la DSN table néanmoins sur un risque financier résiduel.

Depuis le lancement du projet, le Conseil fédéral a augmenté le crédit d'ensemble pour la NLFA de 2,426 milliards de francs (prix actualisés) au titre des frais financiers cumulés (renchérissement, intérêts intercalaires et TVA). Jusqu'ici, le Parlement et
le Conseil fédéral ont donc affecté globalement 21,526 milliards de francs (prix actualisés) au projet de la NLFA sous forme de crédits d'engagement (1,416 milliard de francs pour l'axe du Saint-Gothard et 413 millions pour les réserves n'ont pas encore été libérés par le Conseil fédéral).

Les besoins financiers de la NLFA jusqu'à la fin du projet, y compris les frais financiers cumulés et futurs, sont estimés à environ 24 milliards de francs (prix actualisés). La DSN relève que ce montant est une estimation. Des retards dans la mise en service des ouvrages, une augmentation du renchérissement mesuré par l'indice et du renchérissement après contrat ou une hausse des taux d'intérêt pourraient se traduire par un accroissement des frais financiers. Il en va de même en cas de prolongation de la durée du fonds FTP.

4921

Echéances La DSN constate que les incertitudes qui pèsent sur la projection de la date de mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard sont moins grandes qu'il n'y a encore que douze mois, en particulier parce que la zone de la Piora a pu être franchie et grâce aux rythmes de percement réjouissants enregistrés au cours de l'année sous revue. Cette échéance, aujourd'hui prévue en décembre 2017 (sans changement), pourrait être anticipée à fin 2016 dans le meilleur des cas, mais elle pourrait aussi être reportée jusqu'au milieu de l'année 2020. Certains risques sur délais qui ont été identifiés peuvent devenir critiques pour la date de mise en service tandis que d'autres n'affectent qu'un tronçon, sans mettre en péril l'échéance générale. Pour stabiliser le calendrier général, ATG a activé une nouvelle option de redécoupage des lots de Sedrun en direction de Faido.

La mise à jour et le réexamen du calendrier général exigés par la DSN ne sont pas encore complètement terminés. Les affirmations actuelles concernant les échéances doivent donc être interprétées avec une certaine retenue.

La DSN tient à relever que l'échéance prévue pour mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard a aussi des implications pour la politique de transfert modal et pour la politique budgétaire. Le Parlement n'a pas fixé d'échéance contraignante pour la mise en service des différents ouvrages de la NLFA. Les échéances cibles ont été définies dans les conventions AlpTransit conclues par le Conseil fédéral avec les constructeurs. Dans le contexte de ses décisions sur le projet de législation concernant le transport des marchandises et sur la vue d'ensemble du FTP, le Parlement a décidé de lier directement l'objectif de transfert et le début du remboursement des avances du fonds FTP à l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard.

La DSN constate que la projection concernant l'échéance de mise en service du tunnel de base du Ceneri demeure sujette à de grandes incertitudes. Cette échéance aujourd'hui prévue en décembre 2019 pourrait être reportée jusqu'en décembre 2022 dans le pire des cas. Pour l'instant, il n'y a aucune chance d'assister à une anticipation de la date de mise en service.

Progression des travaux sur l'axe du Saint-Gothard Sur la plupart des tronçons du tunnel de base du Saint-Gothard, les travaux
progressent à un rythme réjouissant. Cela ne doit cependant pas occulter le fait qu'il reste encore de grands défis à relever. La zone de perturbations géologiques au sud de Sedrun en est un exemple. La DSN estime actuellement que la décision prise par ATG de déplacer la frontière entre les lots de Sedrun et de Faido vers le sud est correcte. Vu les retards enregistrés à Sedrun, ainsi que les risques encore considérables à Faido, la fixation d'un point de jonction optimal revêt aujourd'hui une très grande importance. En cas de nouveau redécoupage de ces lots, il faudra expliquer de manière transparente quels en sont les surcoûts, comment ceux-ci pourraient éventuellement être évités, dans quelle mesure cela permettra de réduire les risques et quels avantages pourront en être retirés en termes de délais et de planification des travaux.

4922

La DSN donne une appréciation très positive des progrès réalisés sur le tronçon de Faido en direction de Sedrun durant l'exercice sous revue. Elle relève en particulier que le risque sur délais s'est remarquablement réduit en raison de la traversée sans problèmes de la zone de la Piora. Il n'en reste pas moins que 9 km doivent encore être percés en direction de Sedrun, avec une couverture rocheuse extrêmement importante.

L'adjudication de la technique ferroviaire revêt une importance capitale dans la perspective du respect des délais et des budgets fixés pour la réalisation du tunnel de base du Saint-Gothard. La DSN demande à ATG et à l'OFT de continuer à accorder la plus grande attention à la planification et à la réalisation de ce lot et d'examiner toutes les possibilités d'optimisation.

L'adjudication du lot de gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri revêt une grande importance, tant du point de vue des coûts que des délais. Des recours, et les reports qui en découleraient, doivent si possible être évités. C'est pourquoi ATG a tout mis en oeuvre pour assurer une adjudication d'une qualité irréprochable. La DSN rappelle à ce sujet qu'il faut mettre en pratique les enseignements tirés de la procédure de recours contre le lot de gros oeuvre d'Erstfeld. Une place importante doit aussi être accordée à la préparation du montage des équipements ferroviaires. Ici aussi, les expériences faites au Saint-Gothard doivent être intégrées de manière optimale et les éventuelles synergies être exploitées.

Sécurité des travailleurs et conditions de travail Il est réjouissant de constater qu'en 2008 aucun accident mortel n'est à déplorer sur les chantiers de la NLFA. Le nombre des accidents tend toutefois légèrement à la hausse depuis le milieu de l'année.

Pendant la période sous revue, la DSN s'est intéressée en particulier au lien entre les réglementations sur les pauses et le taux d'accidents. L'année précédente, elle s'était déjà demandé si le non-respect des phases de récupération pouvait avoir un impact négatif sur l'évolution des accidents, mais elle avait constaté que les relevés des entreprises n'étaient pas suffisamment détaillés et ne permettaient donc pas de tirer des conclusions probantes. Un relevé complémentaire effectué sur une durée de six mois a montré que, globalement, c'est-à-dire pour les
quatre lots considérés, les accidents s'accumulent dans le tiers médian du cycle de rotation des équipes de travail. Les résultats des différents chantiers donnent toutefois une image hétéroclite. Sur les chantiers de percement, le taux d'accidents tend à augmenter vers la fin d'un cycle de rotation. Sur les chantiers où la durée d'acheminement est plus longue, on observe plus d'accidents sur le tiers médian du cycle.

En conclusion, ATG constate que l'analyse de la relation entre le taux d'accidents et le cycle de rotation des équipes ne permet pas de tirer de véritables règles. La DSN a pris acte des conclusions d'ATG. Selon elle, les résultats de l'étude, notamment la légère tendance à la hausse des accidents vers la fin du cycle de rotation, sont un indice de l'importance des phases de repos.

4923

La DSN soutient toujours les efforts du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) visant à faire appliquer systématiquement les dispositions de la loi sur le travail.

Dans l'intérêt de la prévention des accidents, l'attention nécessaire doit être accordée au repos des travailleurs. L'évolution du nombre d'accidents au tunnel de base du Saint-Gothard doit être suivie attentivement par ATG et par la Suva.

Exploitation avec l'ETCS Pour la DSN, le projet ETCS (European Train Control System) est toujours en bonne voie. Ce système affiche une grande fiabilité dans le tunnel de base du Loetschberg. Le transfert des connaissances acquises dans le cadre de l'exploitation du nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist et du tunnel de base du Loetschberg vers le tunnel de base du Saint-Gothard reste un grand défi. Une attention particulière doit aussi être accordée à la problématique des passerelles entre les tronçons équipés de l'ETCS Level 2 et de l'ETCS Level 1 LS, car ce point est la cause de surcoûts importants pour la NLFA.

Préparation de la mise en service de l'axe du Saint-Gothard La DSN constate que les intervenants vont être confrontés à de graves problèmes d'interfaces dans les domaines de la technique ferroviaire, de l'alimentation en courant de traction et de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard. Elle y voit des risques très élevés en termes de coûts et de délais. C'est pourquoi elle demande à l'OFT, à ATG et aux CFF de focaliser leur attention sur cette problématique et de chercher ensemble des solutions optimales pour l'avenir (voir également sous le titre «Economies de coûts» ci-dessus).

Clôture du projet du Loetschberg L'OFT a confirmé que les travaux de clôture du projet de la ligne de base du Loetschberg et le contrôle des charges et restrictions d'exploitation vont bon train.

Le décompte provisoire de BLS AT a été bouclé à fin mars 2009, puis il a été examiné par l'OFT début avril avant d'être adopté par l'assemblée générale de BLS AT du 21 avril 2009. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) prévoit d'effectuer un audit sur la gestion du contrat et sur le transfert des garanties.

Divers travaux devront encore être effectués par BLS Réseau SA en sa qualité de successeur et ayant-cause de BLS AT (acquisition de terrains, procédure judiciaire et questions d'expropriation en rapport
avec le tunnel de protection contre les avalanches de Mitholz; dédommagement et liquidation du dossier de St. German; litige au sujet du renchérissement des matériaux). Une convention entre BLS AT et le BLS est actuellement en préparation afin de régler tous les aspects de la succession juridique.

La DSN est satisfaite que ses remarques et que les exigences de la DélFin aient été prises en considération dans la conception du transfert de BLS AT dans la nouvelle société d'infrastructure BLS Réseau SA. Au cours de la période sous revue, elle avait exprimé son voeu que le décompte du projet du tunnel de base du Loetschberg soit établi dans les meilleurs délais et que la succession juridique de BLS AT soit réglée de manière claire et transparente.

4924

Raccordements à la NLFA La première phase de l'étude de faisabilité et d'opportunité relative à l'évaluation des variantes de tracés entre Lugano et Chiasso s'est achevée en décembre 2008.

Les quatre variantes qui ont été examinées sont faisables d'un point de vue technique et coûtent à peu près la même chose (5 à 5,5 milliards de francs). La prochaine étape consistera à comparer les variantes entre elles, à déterminer leurs avantages et leurs inconvénients en fonction des indicateurs de développement durable Environnement, Economie et Société, et enfin de procéder à une analyse générale sur cette base. Les résultats devraient être présentés début 2010.

Au chapitre de la coopération entre la Suisse et l'Italie, la DSN a appris avec satisfaction que le raccordement à l'axe du Saint-Gothard est de nouveau prioritaire pour l'Italie. Les ministères des infrastructures et des transports ont été réunis et placés sous la direction d'un Sous-secrétaire d'Etat qui connaît bien la situation locale. Le comité de pilotage Suisse­Italie s'est réuni en février 2009 pour la cinquième fois. Lors de cette séance, les représentants des deux pays ont souligné l'importance du bon fonctionnement des liaisons ferroviaires.

En ce qui concerne les différents tracés possibles des futures lignes de raccordement à la NLFA dans le secteur Flüelen­Axen­Felderboden, des représentants des gouvernements uranais et schwyzois ont souligné l'importance de disposer de lignes d'accès performantes au tunnel de base du Saint-Gothard, notamment dans l'optique du transfert modal du fret. Ils ont notamment fait part de leurs craintes qu'à la suite de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard, les lignes d'accès n'atteignent rapidement la limite de leurs capacités en raison de l'augmentation de la fréquentation de la ligne de base, ce qui pourrait poser de graves problèmes pour le trafic ferroviaire régional. La DSN prend ces craintes très au sérieux et elle a recommandé aux CTT d'être très attentives à cet aspect lorsqu'elles examineront le projet Rail 2030, notamment en accordant une priorité élevée aux projets d'accès au tunnel de base du Saint-Gothard.

4925

Table des matières Condensé

4918

Liste des abréviations

4931

I. Introduction

4933

II. Surveillance

4935

1 Surveillance du projet de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 1.1 Compétences 1.2 Relations entre la haute surveillance parlementaire et la surveillance du Conseil fédéral sur la NLFA 1.3 Relations entre la DSN et ses commissions mères ainsi que la Délégation des finances 1.3.1 Principes d'action 1.3.2 Rapport d'activité annuel 1.3.3 Comptes rendus oraux

4935 4935 4935 4935 4935 4936 4936

2 La Délégation de surveillance de la NLFA 2.1 Droits, obligations et instruments à disposition 2.2 Composition 2.3 Entretiens, visites in loco et contacts avec les gouvernements cantonaux 2.4 Comptes rendus du Conseil fédéral, du CDF, de l'OFT et des constructeurs à la DSN 2.4.1 Décisions du Conseil fédéral 2.4.2 Rapports du Contrôle fédéral des finances 2.4.3 Rapports d'étape sur la NLFA de l'OFT 2.4.4 Rapports d'événement et rapports de gestion des constructeurs 2.4.5 Contrôles complémentaires et spéciaux de l'OFT

4939 4939 4939 4941 4942 4942

III. Priorité thématique «Pilotage du projet»: prestations, coûts, crédits et échéances

4943

3 Redéfinition des prestations

4943

4 Coûts et économies 4.1 Distinction entre coûts du projet et frais financiers 4.2 Coûts du projet 4.2.1 Coût global de la NLFA 4.2.2 Axe du Loetschberg 4.2.3 Axe du Saint-Gothard 4.2.4 Aménagement de la Surselva 4.2.5 Raccordement de la Suisse orientale 4.2.6 Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau 4.2.7 Aménagement de tronçons sur l'axe du Loetschberg 4.2.8 Aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard 4.2.9 Appréciation de la DSN

4943 4943 4944 4944 4947 4949 4952 4953 4953 4953 4954 4954

4926

4936 4936 4937 4938

4.3 Economies de coûts 4.3.1 Optimisations et adaptations du projet par ATG 4.3.2 Optimisations et adaptations du projet par les CFF 4.3.3 Appréciation de la DSN 4.4 Frais financiers 4.4.1 Evolution et niveau de l'indice de renchérissement de la NLFA 4.4.2 Projection des frais financiers 4.4.3 Appréciation de la DSN

4955 4955 4956 4956 4957 4957 4958 4959

5 Analyse des risques 5.1 Risques pour l'ensemble de la NLFA 5.1.1 Risques 5.1.2 Opportunités 5.1.3 Appréciation générale de l'OFT 5.2 Risques sur délais 5.3 Risques en dehors du périmètre de la NLFA 5.4 Point de vue du Contrôle fédéral des finances 5.5 Appréciation de la DSN

4959 4959 4959 4960 4960 4961 4962 4962 4962

6 Crédit d'ensemble pour la NLFA et Fonds pour les grands projets ferroviaires 6.1 Crédits d'engagement et crédits budgétaires 6.2 Crédit d'ensemble pour la NLFA 6.2.1 Modification du crédit d'ensemble pour la NLFA en 2008 6.2.2 Excédent de financement 6.2.3 Libération de réserves 6.2.4 Rallonges des crédits d'engagement 6.2.5 Besoins financiers jusqu'à la fin du projet 6.2.6 Gestion des crédits d'engagement 6.2.7 Appréciation de la DSN 6.3 Fonds pour les grands projets ferroviaires 6.3.1 Crédits budgétaires 2008: augmentation par le Conseil fédéral 6.3.2 Comptes 2008: reliquats de crédit 6.3.3 Crédits budgétaires 2009 6.3.4 Simulation du fonds et planification de trésorerie du fonds FTP 6.3.5 Appréciation de la DSN

4963 4963 4963 4963 4965 4966 4967 4967 4968 4968 4969 4969 4970 4970 4970 4971

7 Echéances 7.1 Projection des échéances 7.2 Risques sur délais de l'axe du Saint-Gothard 7.2.1 Tunnel de base du Saint-Gothard 7.2.2 Tunnel de base du Ceneri 7.2.3 Mise en service de l'axe du Saint-Gothard 7.2.4 Appréciation de la DSN

4971 4971 4973 4973 4974 4974 4974

4927

IV. Priorité thématique «Tunnels»: adjudications, construction et équipements

4976

8 Généralités 8.1 Structure d'AlpTransit Gothard SA 8.2 Révision de la loi fédérale sur les marchés publics

4976 4976 4976

9 Adjudication de la technique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard 9.1 Situation actuelle 9.2 Présentation des risques 9.3 Conséquences financières et incidences sur la planification 9.4 Appréciation de la DSN

4977 4977 4978 4978 4979

10 Tunnel de base du Saint-Gothard 10.1 Situation sur les différents tronçons 10.2 Redécoupage des lots Sedrun­Faido 10.3 Conséquences financières et incidences sur la planification 10.4 Autres aspects 10.5 Appréciation de la DSN

4979 4979 4980 4980 4980 4981

11 Risques sur le tronçon Faido­Sedrun 11.1 Contexte général 11.2 Visite du chantier de Faido 11.3 Evolution et risques 11.4 Appréciation de la DSN

4982 4982 4982 4982 4983

12 Tunnel de base du Ceneri 12.1 Visite au tunnel de base du Ceneri 12.2 Appels d'offres et adjudications 12.3 Langue des contrats 12.4 Préparation du projet de technique ferroviaire 12.5 Appréciation de la DSN

4983 4983 4983 4984 4984 4985

13 Conditions de travail sur les chantiers de la NLFA 13.1 Sécurité au travail 13.2 Conditions de travail 13.3 Appréciation de la DSN

4985 4985 4987 4988

V. Priorité thématique «Mise en service et exploitation»

4989

14 ETCS Level 2 14.1 Rapport d'étape ETCS de l'OFT 14.2 ETCS Level 2 dans le tunnel de base du Loetschberg 14.3 ETCS Level 2 dans le tunnel de base du Saint-Gothard 14.4 ETCS Level 1 sur le réseau suisse à voie normale 14.5 Appréciation de la DSN

4989 4989 4989 4989 4990 4990

4928

15 Préparation de la mise en service de l'axe du Saint-Gothard 15.1 Planification et organisation de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard 15.2 Concept de gestionnaire des CFF 15.3 Alimentation en courant de traction 15.4 Appréciation de la DSN

4991 4991 4991 4992 4992

16 Axe du Loetschberg 16.1 Clôture du projet du tunnel de base du Loetschberg 16.2 Création d'une société d'infrastructure BLS Réseau SA 16.3 Autres aspects 16.4 Appréciation de la DSN

4992 4992 4993 4994 4995

VI. Priorité thématique «Contexte général»

4996

17 Raccordements à la NLFA 17.1 Lignes d'accès par le sud en Suisse et en Italie 17.2 Lignes d'accès au Saint-Gothard par le nord en Suisse 17.3 Avant-projet «Uri montagne long ­ Axen» 17.4 Appréciation de la DSN

4996 4996 4996 4997 4997

VII. Conclusion

4998

Liste des annexes Propositions et recommandations de la Délégation de surveillance de la NLFA 1.1 Recommandations de la DSN aux commissions mères 1.2 Recommandations aux autorités fédérales ainsi qu'aux organes ou personnes auxquels ont été confiées des tâches de la Confédération

4999 5000

Fondements juridiques et messages 2.1 Fondements juridiques 2.2 Messages et rapports du Conseil fédéral en rapport avec la NLFA

5003 5007

Interventions parlementaires 3 Interventions parlementaires, questions et initiatives en relation avec la NLFA

5008

Décisions du Conseil fédéral et rapports du CDF, de l'OFT et des constructeurs 4.1 Décisions du Conseil fédéral en rapport avec la NLFA 4.2 Rapports et déclarations d'événement des constructeurs 4.3 Contrôles et notes du CDF 4.4 Contrôles de l'OFT

5009 5011 5012 5013

4929

Coûts 5.1 Projection des coûts du projet des constructeurs corrigée des prestations à fin 2008: tableau et graphique 5.2 Evolution de la projection des coûts du projet des constructeurs et de l'OFT entre 1998 et 2007 (non corrigé des prestations) et 1998 et 2008 (corrigé des prestations)

5014

5016

Crédits 6.1a Evolution du crédit d'ensemble pour la NLFA jusqu'à l'arrêté fédéral du 16 septembre 2008 6.1b Tableau récapitulatif de l'évolution du crédit d'ensemble pour la NLFA depuis 1998 6.2 Simulation du fonds FTP (comptes 2008)

5020 5025

Compétences 7 Réalisation de la NLFA: répartition des compétences

5026

4930

5019

Liste des abréviations AFF ATG BLS BLS AT CDF CdF CdG CFF Comco CPPTS CPSur CRA CRI 98 CTT DCN DélCdG DélFin DETEC DSN EST-AT ETCS FMDS Fonds FTP FTP Icha IRN KBOB LBG LBL LFC LGV LMP LParl LTr MGB

Administration fédérale des finances AlpTransit Gothard SA BLS SA BLS AlpTransit SA Contrôle fédéral des finances Commissions des finances Commissions de gestion Chemins de fer fédéraux suisses SA Commission de la concurrence Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance Coûts de référence actualisés Coûts de référence initiaux au 31.12.1998 Commissions des transports et des télécommunications Directives sur le controlling de la NLFA Délégation des Commissions de gestion Délégation des finances Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales Equipe de suivi technique AlpTransit de l'OFT European Train Control System (système européen de signalisation et d'arrêt automatique des trains) Fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité Fonds pour les grands projets ferroviaires Financement des projets d'infrastructure des transports publics Impôt sur le chiffre d'affaires Indice de renchérissement de la NLFA Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier Ligne de base du Saint-Gothard Ligne de base du Loetschberg Loi sur les finances de la Confédération Raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance Loi sur les marchés publics Loi sur le Parlement Loi sur le travail Matterhorn Gotthard Bahn AG 4931

NLFA OFS OFT OMP Otransa RhB SECO SOB SPFA SSE Suva TAF TBC TBG TBL TF TVA ZEB ZIW

4932

Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes Office fédéral de la statistique Office fédéral des transports Ordonnance sur les marchés publics Ordonnance sur le transit alpin Rhätische Bahn AG (Chemins de fer rhétiques) Secrétariat d'Etat à l'économie Schweizerische Südostbahn AG Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin Société Suisse des Entrepreneurs Caisse nationale suisse en cas d'accidents Tribunal administratif fédéral Tunnel de base du Ceneri Tunnel de base du Saint-Gothard Tunnel de base du Loetschberg Tribunal fédéral TVA Développement de l'infrastructure ferroviaire Zürcher Index für Wohnungsbaukosten (indice zurichois des coûts de la construction de logements)

Rapport I. Introduction La Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales (DSN) observe la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) dans l'optique de la haute surveillance parlementaire depuis dix ans. Pendant tout ce temps, le cadre juridique et l'organisation de ce grand projet ont été modifiés par de nombreuses décisions du Parlement et du Conseil fédéral en matière de politique budgétaire et de transports. Les paramètres techniques aussi, n'ont cessé d'évoluer.

Le projet de la NLFA a ainsi traversé des périodes calmes, d'autres plus turbulentes, qui ont permis aux responsables du projet et à la DSN d'acquérir un précieux savoirfaire qui sera encore mis à contribution aux cours des dix prochaines années de travaux.

Dans ce dixième rapport, la DSN a le plaisir de constater que 2008 a été l'un des exercices les plus positifs depuis le début de la construction de cet «ouvrage du siècle». Depuis deux ans, la projection des coûts et des échéances est stable et les risques se sont légèrement contractés. Le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA est en vigueur depuis le 16 septembre 2008.

Le tunnel de base du Loetschberg est en fonction depuis un peu plus d'un an. Au cours de cette première année d'exploitation, l'utilisation moyenne des capacités a été de 78 %, avec une pointe à 99 %. Depuis mi-décembre 2008, les convois ont l'autorisation d'y circuler à une vitesse maximale de 250 km/h. La rédaction des rapports finals et l'établissement du décompte sont en cours. Le bouclement du décompte et le transfert de BLS AlpTransit SA (BLS AT) dans la société d'infrastructure BLS Réseau SA sont prévus pour le mois de juin 2009.

En avril 2009, près de 85 % du tunnel de base du Saint-Gothard étaient excavés. Le calendrier est respecté et d'importantes étapes intermédiaires ont été franchies. Dans le canton d'Uri, les travaux de remblai sur le nouveau tracé ferroviaire à ciel ouvert ont commencé. Les deux tunneliers en service à Erstfeld progressent rapidement, si bien que la jonction avec le tronçon d'Amsteg devrait avoir lieu plus tôt que prévu, dans le courant de l'été 2009. A Amsteg et sur le tronçon de Sedrun en direction du nord, les aménagements vont bon train. Le percement du tube Est en direction du sud a franchi la zone de perturbations géologiques
qui avait posé tant de problèmes en 2008. L'avancement quotidien est de nouveau en augmentation. A Faido, après avoir traversé le synclinal de Piora, les tunneliers se trouvent de nouveau dans une roche dure. Sur le tronçon de Bodio, les travaux sur la voûte intérieure sont terminés et le bétonnage des banquettes est en cours. Le montage des équipements ferroviaires dans le tube Ouest va commencer à Bodio en mai 2009.

Au tunnel de base du Ceneri, quelque 15 % des 40 km de galeries sont déjà creusés.

Les travaux progressent bien. La construction des futurs portails Nord et Sud ont commencé à Vigana et à Vezia. Au point d'attaque intermédiaire de Sigirino, le tunnelier a été démonté et transporté hors du tunnel, après avoir effectué la jonction de la galerie d'accès. Les travaux d'abattage à l'explosif sont en cours dans les cavernes d'installation à partir desquelles le tunnel de base sera percé dès 2010.

L'adjudication du lot principal de gros oeuvre interviendra normalement au milieu de l'année 2009.

4933

D'ici là, d'importants défis devront encore être relevés. Dans le tunnel de base du Saint-Gothard, il reste environ 9 km à excaver entre Sedrun et Faido. C'est le tronçon le plus exigeant de l'ouvrage, avec la plus grande épaisseur au-dessus de la calotte et des températures de la roche aux alentours de 50°C. De plus, des barrages qui se trouvent au-dessus de l'ouvrage pourraient réagir à d'éventuels affaissements du sol. Lorsque le gros oeuvre sera terminé, il restera encore deux étapes importantes, à savoir le montage des équipements ferroviaires et la mise en service. Au tunnel de base du Ceneri, les deux lots principaux de gros oeuvre et de technique ferroviaire doivent encore être adjugés.

Le présent rapport d'activité passe en revue les principaux développements du projet NLFA au cours de l'année 2008 et du premier trimestre 2009 dans l'optique de la haute surveillance parlementaire.

Il rend compte des observations de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales (DSN) ainsi que de ses propositions, recommandations et prises de position adressées aux Commissions des finances (CdF), aux Commissions de gestion (CdG), aux Commissions des transports et des télécommunications (CTT), ainsi qu'à la Délégation des finances (DélFin).

Dans les domaines des prestations, des coûts, des crédits et des échéances, il restitue sous une forme succincte les observations et appréciations formulées par l'Office fédéral des transports (OFT) dans ses rapports d'étape, en y ajoutant l'appréciation de la DSN dans l'optique de la haute surveillance parlementaire. D'autres informations sur la situation individuelle des ouvrages sont données dans les résumés des rapports d'étape publiés par l'OFT.

4934

II. Surveillance 1

Surveillance du projet de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)

1.1

Compétences

En 1992, le peuple suisse a chargé le Conseil fédéral et le Parlement de réaliser la NLFA. Les tâches principales du Parlement, du Conseil fédéral, des autorités fédérales compétentes, des gestionnaires et des constructeurs sont récapitulées à l'annexe 7.

1.2

Relations entre la haute surveillance parlementaire et la surveillance du Conseil fédéral sur la NLFA

La répartition des tâches de surveillance entre le Parlement et le Conseil fédéral découle du principe de la séparation des pouvoirs.

Dans le cadre de sa haute surveillance, la DSN évalue si et comment le Conseil fédéral remplit sa fonction de surveillance dans le domaine de la réalisation de la NLFA. La haute surveillance de la délégation est sélective et thématique. La surveillance directe du Conseil fédéral est générale, absolue et exhaustive.

La DSN n'a aucun pouvoir de décision ou droit de donner des instructions. Elle peut adresser des recommandations au Conseil fédéral, à l'administration fédérale et aux autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

Seul le Conseil fédéral a des compétences en matière de surveillance, ainsi que le pouvoir de décision et de donner des instructions qui en découle.

1.3

Relations entre la DSN et ses commissions mères ainsi que la Délégation des finances

1.3.1

Principes d'action

Plusieurs commissions et délégations du Parlement traitent d'objets en rapport avec la NLFA. La Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur) instituée par l'art. 54 de la loi sur le Parlement1 a précisé et réglementé les relations entre la DSN, les commissions de contrôle (CdF et CdG), les commissions législatives compétentes (CTT) et la DélFin dans des «principes d'action»2 qui ont été édictés à fin 2004.

1 2

Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10).

Principes d'action du 6 décembre 2004 guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), adoptés par la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur) élargie au collège présidentiel des Commissions des transports et des télécommunications (CTT), situation au 2.3.2009.

4935

Début 2008, les instances parlementaires de surveillance représentées au sein de la CPSur ont conclu que leurs secrétariats étaient également aptes à coordonner efficacement leurs activités. Ainsi, à l'initiative de la CPSur, l'art. 54 LParl a été abrogé dans le cadre d'une révision partielle de la loi sur le Parlement qui est entrée en force le 2 mars 20093. Les principes d'action ont été adaptés à ce nouveau cadre légal et ont été adoptés par les collèges présidentiels (présidents et vice-présidents) des CdF, des CdG, des CTT et de la DélFin, ainsi que par la DSN. A l'avenir, toute modification devra être édictée par les collèges présidentiels en question, en vertu de l'art. 49 LParl (coordination des travaux des commissions). La coordination incombe à leurs secrétariats.

1.3.2

Rapport d'activité annuel

La DSN fait annuellement rapport sur ses activités de surveillance aux commissions de contrôle (CdF et CdG) et aux commissions législatives compétentes (CTT)4. La DélFin reçoit également le rapport pour information. La présentation du rapport devant le Parlement est mise à l'ordre du jour des deux Chambres en alternance par les CdG et les CdF. En 2009, ce sera le tour des CdG. Le rapport d'activité de la DSN a pour but de signaler suffisamment tôt aux instances compétentes certains développements porteurs de risques qui sont observés dans le cadre de la réalisation de la NLFA.

1.3.3

Comptes rendus oraux

Durant l'exercice écoulé, le bilan des séances de la DSN a été régulièrement rapporté aux commissions mères et à la DélFin par les membres qui les représentent au sein de la délégation. Suite à certaines questions émanant de ces commissions, la délégation a dû leur fournir une documentation supplémentaire.

2

La Délégation de surveillance de la NLFA

2.1

Droits, obligations et instruments à disposition

La DSN a les mêmes droits (droits à l'information) et les mêmes obligations (obligation de maintien du secret de fonction) que la DélFin et la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG)5. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi, elle peut recourir à divers instruments bien définis pour exercer son influence sur les instances surveillées et sur le processus de décision politique. Elle peut ainsi formuler des propositions à l'intention des commissions parlementaires à propos d'objets qu'elles examinent, et prendre position à ce sujet. Elle adresse aussi des recommandations concrètes à ses commissions mères (CdF, CdG, CTT) et à la DélFin lorsqu'elle identifie un domaine requérant une intervention dans leur sphère de compé3 4 5

RO 2009 725 Art. 20, al. 5, arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104).

Art. 20, al. 3, 3e phrase, arrêté sur le transit alpin.

4936

tences. Enfin, elle peut adresser des recommandations aux autorités compétentes, a qui il appartient ensuite de tenir la DSN informée de leur mise en oeuvre. La question des droits, des obligations et des instruments à disposition de la DSN a déjà été abordée de façon approfondie dans les derniers rapports d'activité de la délégation.6 Au cours de la période sous examen, la DSN a transmis les recommandations suivantes (annexes 1.1 et 1.2): ­

Recommandation du 6 avril 2008 aux CdF, aux CTT et à la DélFin: Transfert à la société d'infrastructure BLS Réseau SA

­

Recommandation du 7 octobre 2008 aux CTT: Capacités des lignes d'accès après l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard et conséquences pour le trafic régional

­

Recommandation du 20 août 2008 au Secrétariat général du DETEC, à l'OFT et au CDF: Transfert à la société d'infrastructure BLS Réseau SA

­

Recommandation du 25 novembre 2008 au DETEC: Transfert à la société d'infrastructure BLS Réseau SA

­

Recommandation du 3 février 2009 à l'OFT et aux CFF: Mise en service et alimentation en courant de traction de l'axe du Saint-Gothard, optimisation de projet

­

Recommandation du 15 avril 2009 à l'OFT: Clé de répartition des coûts et transfert de propriété des équipements de l'axe du Saint-Gothard ne servant pas à l'exploitation ferroviaire

­

Recommandation du 15 avril 2009 à l'OFT: Délimitation entre «Projets NLFA» et «Projets connexes», modalités de financement

Le présent rapport ne contient aucune autre recommandation de la DSN à l'intention de ses commissions mères, des autorités compétentes et des organes ou personnes auxquels ont été confiées des tâches de la Confédération.

2.2

Composition

Les CdF, les CdG et les CTT des deux Chambres délèguent chacune deux membres à la DSN. La présidence annuelle est assumée en alternance par un conseiller national et par un conseiller aux Etats. Pour le reste, la délégation se constitue ellemême7.

Le tableau 1 montre la composition de la DSN en 2008.

6 7

Rapports d'activité de la DSN du 23 avril 2008 (FF 2008 3311) et du 7 mai 2007 (FF 2007 3259) Art. 20, al. 4, arrêté sur le transit alpin

4937

Tableau 1 Composition de la Délégation de surveillance de la NLFA en 2008 Commission des transports et des télécommunications

Commission de gestion

Commission des finances

Conseil national

Andrea Hämmerle** (PS/GR) Peter Föhn* (UDC/SZ)

Max Binder (UDC/ZH) Sep Cathomas (PDC/GR)

Fabio Abate (PRD/TI) Louis Schelbert* (PES/LU)

Conseil des Etats

Rolf Büttiker*** (PRD/SO) Filippo Lombardi* (PDC/TI)

Hansruedi Stadler (PDC/UR) Hans Hess* (PRD/OW)

Ernst Leuenberger (PS/SO) This Jenny* (UDC/GL)

* ** ***

Nouveaux membres depuis 2008 Président en 2008 Vice-président en 2008

La composition de la délégation est identique en 2009 et le collège présidentiel se compose du conseiller aux Etats Rolf Büttiker, président, et du conseiller national Max Binder, vice-président. La délégation est assistée par le Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin (SPFA). Pour dégager des synergies, le personnel des secrétariats administratifs de la DSN et de la DélFin a été regroupé au sein du SPFA début 2009.

2.3

Entretiens, visites in loco et contacts avec les gouvernements cantonaux

En 2008, la DSN s'est réunie à huit reprises: six fois lors de séances ordinaires et deux fois lors de séances spéciales organisées durant les sessions parlementaires de printemps et d'hiver. La séance d'avril s'est tenue au Tessin, celle d'octobre dans les cantons d'Uri et de Schwyz. La délégation a ainsi visité le site de la future ligne d'accès entre le Felderboden et Erstfeld, les chantiers du tunnel de base du SaintGothard à Erstfeld et Faido, le site de la future ligne de raccordement entre Biasca et Camorino, et enfin les chantiers du tunnel de base du Ceneri à Camorino et Sigirino.

Elle a également eu des entretiens avec des représentants des gouvernements schwyzois, uranais et tessinois en charge du dossier de la NLFA.

La DSN a aussi eu des échanges de vues avec le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) sur des questions stratégiques ressortissant à la sphère de compétences du Conseil fédéral et du département (transfert de BLS AT dans BLS Réseau SA, langue italienne dans les procédures de soumission du tunnel de base du Ceneri, nomination de Werner Marti au conseil d'administration d'ATG, lignes d'accès à la NLFA en Italie).

Lors de chacune de ses séances, la DSN convoque des représentants du Contrôle fédéral des finances (CDF), de l'OFT et de l'Administration fédérale des finances (AFF), ainsi que du conseil d'administration et de la direction du constructeur Alp4938

Transit Gothard SA (ATG), afin de clarifier et d'approfondir certains points. Des délégués du conseil d'administration ou de la direction du BLS, de BLS AT et des CFF ont aussi participé à certaines séances. Enfin, des représentants de la Suva et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont fait le point sur les conditions de travail, la sécurité des travailleurs et le respect de la loi sur le travail sur les chantiers NLFA.

2.4

Comptes rendus du Conseil fédéral, du CDF, de l'OFT et des constructeurs à la DSN

2.4.1

Décisions du Conseil fédéral

La DSN reçoit toutes les décisions et les notes de discussion du Conseil fédéral qui ont un rapport avec la NLFA, y compris les co-rapports des départements8. Ces documents lui sont communiqués au fur et à mesure9. Au cours de la période sous revue, la DSN a examiné sept décisions ou notes de discussion du Conseil fédéral (liste à l'annexe 4.1).

2.4.2

Rapports du Contrôle fédéral des finances

La DSN reçoit tous les rapports du CDF, résumés compris, concernant les audits qui ont un lien avec la NLFA (y compris les documents relatifs à ces contrôles et l'avis des services contrôlés)10. Les rapports du CDF sont remis régulièrement à la DSN.

La DSN obtient aussi semestriellement une prise de position du CDF concernant le rapport d'étape sur la NLFA de l'OFT. Enfin, au début de chaque année elle reçoit une analyse des rapports des organes de contrôle qui ont été établis au cours de l'exercice écoulé ainsi qu'un procès-verbal de la séance de coordination des instances de contrôle. Au cours de la période sous revue, la DSN a examiné dix rapports du CDF (liste à l'annexe 4.3). Les sujets suivants, en particulier, ont été évoqués au sein de la délégation.

Contrat d'entreprise relatif au lot principal du tunnel de base du Ceneri Au cours de l'automne 2008, le CDF a mené un audit auprès d'ATG afin d'évaluer si le contrat d'entreprise relatif au lot principal du tunnel de base du Ceneri a été établi de façon à réduire au minimum le risque d'avenants en plus-value pour des prestations supplémentaires liées à la géologie. Il a ainsi pu constater que la prévision géologique a été intégrée dans la soumission et qu'elle est techniquement réalisable. Un système de gestion des avenants en plus-value a été mis en place en tenant compte des expériences faites jusqu'ici dans le cadre du tunnel de base du Saint-Gothard, et les structures nécessaires, y compris pour la communication et le suivi, ont déjà été créées. Le CDF a encore émis des recommandations à l'intention d'ATG au sujet de l'analyse des offres et des conditions du contrat d'entreprise,

8 9 10

Art. 20, al. 3, arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 154, al. 2, LParl.

Art. 20, al. 3, arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 154, al. 3, LParl.

Art. 20, al. 3, arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 154, al. 3, LParl et avec l'art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (loi sur le Contrôle des finances, LCF; RS 614.0).

4939

dans le but de réduire le plus possible les risques pouvant découler d'un contrat d'une telle complexité.

Transfert de propriété d'ATG au futur exploitant ou gestionnaire de l'infrastructure contre une juste participation aux coûts Le CDF presse l'OFT pour que le transfert de la propriété des infrastructures des constructeurs aux futurs exploitants ou gestionnaires se fasse de manière ordonnée, contre une juste participation aux coûts. Etant donné qu'il n'existe pas encore d'inventaire complet des prestations concernées et de leur volume financier, l'OFT a été prié d'établir, pour tout l'axe du Saint-Gothard, un calendrier des mesures nécessaires, qui servira de base pour le transfert de propriété et pour la clé de répartition des coûts des installations ne servant pas à l'exploitation ferroviaire. Il a également été sommé d'indiquer jusqu'à quand les principes et/ou les directives de l'autorité de surveillance destinées à aider les constructeurs dans cette activité seront prêts. D'une manière générale, le CDF escompte un engagement plus soutenu de la part des constructeurs et de l'autorité de surveillance en faveur du projet de la NLFA afin qu'il soit possible de présenter des résultats substantiels dans les meilleurs délais. La DSN a apporté son soutien au CDF en adressant elle-même une recommandation à l'OFT (annexe 1.2).

Délimitation entre les mandats NLFA (financés par le fonds FTP) et les mandats connexes (financés par d'autres sources de fonds) Après avoir pris connaissance des premières projections provisoires des coûts de la mise en service et de l'alimentation en courant de traction pour l'axe du SaintGothard, la DSN a soulevé la question de la ventilation des coûts et des prestations entre les projets spécifiques et non spécifiques à la NLFA (ch. 4.3.2). La problématique de la délimitation matérielle et financière entre les mandats NLFA et les mandats connexes est aussi un thème récurrent pour le CDF. En 2008, des renseignements à ce sujet ont été demandés à l'OFT pour les projets «Boucle de Locarno», «Uri montagne long», «Porta Alpina» et «Approvisionnement général en courant de traction». Globalement, les questions de financement et les solutions contractuelles concernant ces objets ont pu être résolues. Il n'existe cependant aucun inventaire complet de tous les objets et projets en
cours ou projetés qui sont touchés par cette problématique. Le CDF a donc prié l'OFT de dresser la liste de tous les objets et projets connexes à la NLFA actuellement connus, en indiquant les montants d'investissement et les sources de financement ainsi que leur ventilation. L'OFT entend présenter cet inventaire d'ici le milieu de 2009. La DSN a apporté son soutien au CDF en adressant elle-même une recommandation à l'OFT (annexe 1.2).

Processus de mutations Les prestations de référence reflètent concrètement la commande initiale de la Confédération. Elles découlent des prestations, des normes et des étapes intermédiaires qui figurent dans les conventions passées entre la Confédération et les constructeurs ainsi que les entreprises de chemin de fer. Leur évolution est répertoriée dans le cadre du processus de mutations, qui doit assurer la transparence du traitement et de la documentation de toutes les modifications des prestations (y compris les modifications des montants à financer), de façon à en garantir la traçabilité. La procédure,

4940

la documentation et les comptes rendus à l'OFT sont réglés dans les directives sur le controlling de la NLFA (DCN).

Début 2008, le CDF a informé la DSN d'une grosse accumulation de dossiers de mutations non traités chez ATG, de problèmes de communication entre les instances concernées ainsi que de difficultés dans la mise en oeuvre du processus. Il a affirmé qu'en 2008 l'OFT a accordé la priorité maximale à la modification et à l'amélioration de ce processus, tant à l'échelon directionnel qu'opérationnel et a élaboré une solution avec ATG. Le processus a été simplifié et l'élimination de la pile des dossiers en suspens mise à l'ordre du jour. Ainsi, près du quart d'entre eux ont pu être liquidés en 2008. Le CDF juge néanmoins que l'ampleur des suspens encore non traités demeure inacceptable. L'OFT a présenté un train de mesures d'entente avec ATG: les mutations non traitées à fin 2008 seront liquidées d'ici fin janvier 2010 et toute nouvelle mutation enregistrée dès début 2009 devra être traitée dans un délai de six mois au maximum. Le CDF s'est réjoui des activités annoncées et continuera de porter une vive attention à la mise en oeuvre des mesures prévues.

Mise en oeuvre des recommandations de la DSN adressées à ATG Le CDF a confirmé à la DSN que ses recommandations du 28 novembre 2007 concernant les interdépendances économiques11 avaient été examinées par ATG et que le constructeur avait pris des mesures.

2.4.3

Rapports d'étape sur la NLFA de l'OFT

Le DETEC dresse tous les six mois, à fin mars et à fin septembre, un rapport à l'attention de la DSN sur l'état d'avancement des travaux et l'évolution des coûts12.

Ces comptes rendus sont standardisés sous la forme de rapports d'étape sur la NLFA. Le résumé de ces rapports est publié par l'OFT et mis à la disposition des CdF, des CdG, des CTT et de la DélFin. Au cours de la période sous revue, la DSN a examiné deux rapports d'étape sur la NLFA (situation au 30 juin 2008 et au 31 décembre 2008).

Le présent rapport d'activité se fonde sur les informations relatives à la situation actuelle, sur les prévisions concernant le projet et sur l'appréciation des risques fournies par l'OFT dans le rapport d'étape sur la NLFA 2008/II (situation fin 2008).

11 12

Rapport d'activité de la DSN du 23 avril 2008 (FF 2008 3311), annexe 1.2 Art. 3, arrêté du 16 septembre 2008 concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA (arrêté sur le financement du transit alpin; FF 2008 7757)

4941

2.4.4

Rapports d'événement et rapports de gestion des constructeurs

Lorsqu'un événement particulier survient entre la publication des rapports d'étape semestriels, les constructeurs et les gestionnaires d'infrastructure désignés en informent la DSN et l'OFT par écrit, au moyen de rapports et de déclarations d'événement. Au cours de la période sous revue, la DSN a examiné un rapport d'événement et une déclaration d'événement d'ATG (liste à l'annexe 4.2). Elle a également prix connaissance des rapports de gestion 2007 d'ATG et de BLS AT.

2.4.5

Contrôles complémentaires et spéciaux de l'OFT

Lors de chaque séance de la DSN, l'OFT rapporte les résultats des contrôles complémentaires et spéciaux qu'il a effectués. Au cours de la période sous revue, la DSN a pris connaissances de sept contrôles de l'OFT (liste à l'annexe 4.4). A mi-avril 2009, elle a pris acte du rapport général sur les contrôles effectués en 2008.

Les conclusions des rapports du Conseil fédéral, du CDF, de l'OFT et des constructeurs adressés à la DSN ont été prises en compte dans le présent rapport d'activité.

4942

III. Priorité thématique «Pilotage du projet»: prestations, coûts, crédits et échéances 3

Redéfinition des prestations

L'arrêté fédéral du 16 septembre 2008 fixe le nouveau montant du crédit d'ensemble pour la NLFA à 19,1 milliards de francs. En vertu de cet arrêté, le tunnel de base du Zimmerberg (sauf l'ouvrage de bifurcation de Nidelbad qui a déjà été réalisé), la liaison entre la rive gauche du lac de Zurich et la ligne du Saint-Gothard (tunnel du Hirzel) ainsi que les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard ne sont plus financés par le crédit d'ensemble pour la NLFA.

Cela implique, côté crédit, une restitution de 1,193 milliard de francs (prix 1998) qui est prise en compte dans le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA (ch. 6.2) et, côté coûts, la redéfinition des coûts de référence initiaux qui, après correction des prestations supprimées, passent de 12,757 à 11,564 milliards de francs (prix 1998).

Cette correction des coûts de référence est nécessaire pour que l'observation des variations de coûts enregistrées depuis 1998 ne soient pas biaisées par la suppression de ces éléments du projet (ch. 4.2).

4

Coûts et économies

4.1

Distinction entre coûts du projet et frais financiers

Les coûts du projet comprennent les coûts qui peuvent être maîtrisés par les responsables du projet. Les frais financiers (charges imputables au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA) sont en revanche des coûts sur lesquels les responsables du projet n'ont aucune emprise directe. C'est pourquoi ils ne font pas partie intégrante des coûts du projet.

Les coûts du projet sont financés par le biais des crédits d'engagement du crédit d'ensemble pour la NLFA et les surcoûts du projet par le biais des crédits additionnels du crédit d'ensemble pour la NLFA. Ces crédits sont alloués par le Parlement.

Les frais financiers sont couverts par des rallonges de crédit du crédit d'ensemble pour la NLFA qui, selon la volonté du Parlement, sont octroyées par le Conseil fédéral.

Avec le temps, une terminologie particulière s'est établie en matière de coûts du projet de la NLFA: ­

Coûts de référence initiaux de 1998 (CRI 98): la base légale pour la réalisation de la NLFA est l'arrêté sur le FTP, que le peuple a accepté en votation en 1998. Cet arrêté définit les investissements qui doivent être réalisés et constitue donc le texte de référence pour le financement du projet. Les coûts prévisionnels calculés à cette époque ont été définis comme les coûts de référence initiaux de 1998. Ils sont exprimés en prix d'avril 1998.

­

Projection des coûts du projet des constructeurs: conformément aux directives sur le controlling de la NLFA, les constructeurs évaluent tous les six mois au minimum les coûts finals prévisionnels. Cette projection des coûts avérés englobe tous les coûts qui, selon les prévisions les plus récentes, vont s'accumuler jusqu'au décompte final pour l'ensemble du projet. Elle recou4943

vre entre autres les quotes-parts des devis et des montants stipulés dans les contrats, de même qu'une estimation des coûts résiduels, mais pas les postes de risques. Les constructeurs ne disposent pas de réserves.

­

Projection des coûts du projet de l'OFT: pour que la projection des coûts du projet illustre le scénario le plus probable, depuis 2007 l'OFT complète la projection des coûts des constructeurs avec les postes de coûts supplémentaires dont la probabilité de réalisation est supérieure à 50 %.

Pour assurer la comparabilité des projections avec les coûts de référence initiaux, les coûts sont toujours corrigés du renchérissement et convertis en prix de 1998 à l'aide de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN).

De plus, pour garantir la comparabilité des projections des coûts du projet, les coûts de référence initiaux de 1998 ont été corrigés des prestations que le Parlement a supprimées du projet de la NLFA le 16 septembre 2008, à savoir le tunnel de base du Zimmerberg, le tunnel du Hirzel et les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard.

4.2

Coûts du projet

4.2.1

Coût global de la NLFA

Projection des coûts du projet des constructeurs Les projections des coûts du projet au 31 décembre 2008 annoncées par les constructeurs de la NLFA totalisent 17,351 milliards de francs (prix 1998), soit une diminution de 1,096 milliard de francs par rapport à la projection des coûts à fin 2007 (tableau 2 et figure 1). Ce recul est dû en grande partie à la redéfinition des prestations de l'ouvrage «Raccordement de la Suisse orientale» et aux réductions de prestations au titre de l'aménagement des tronçons sur l'axe du Saint-Gothard.

A l'aune des coûts de référence initiaux de 1998 corrigés des prestations fixés à 11,564 milliards de francs, en dix ans la projection des coûts du projet des constructeurs a augmenté de 5,787 milliards de francs ou 50 %.

Projection des coûts du projet de l'OFT Pour présenter le scénario le plus probable, la projection de l'OFT inclut des postes de coûts supplémentaires à hauteur de 1,334 milliard de francs, qui ne sont répertoriés que comme risques par les constructeurs. De ce fait, la projection des coûts du projet de l'OFT s'établit à 18,685 milliards de francs (prix 1998).

A l'aune des coûts de référence initiaux de 1998 corrigés des prestations, en dix ans la projection des coûts du projet de l'OFT a ainsi augmenté de 7,121 milliards de francs au total, soit de 62 %. Les principaux facteurs de cette évolution sont les modifications de la commande de la Confédération et les modifications de projet des constructeurs (figure 2).

4944

Tableau 2 Coût global de la NLFA: évolution de la projection des coûts du projet depuis 2007 (non corrigé des prestations) et depuis 1998 (corrigé des prestations) Ouvrage

Coûts de Projection référence des coûts initiaux 1998 au 31.12.07

Evolution des coûts

Projection des coûts

2007­2008 au 31.12.08

Coûts de référence initiaux 1998

Evolution des coûts 1998­2008

corrigé des corrigé des corrigé des prestations prestations prestations

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard ­ Saint-Gothard ­ Ceneri Aménagements de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale13 Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau14 Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg15 Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint­Gothard16 Coûts du projet des constructeurs

76 3 214 7 716 6 324 1 393 123

98 4 266 11 836 9 596 2 240 112

0 ­19 +42 +79 ­37 0

98 4 247 11 878 9 675 2 203 112

76 3 214 7 716 6 324 1 393 123

+22 +1 033 +4 162 +3 352 +810 ­11

992

926

­828

99

99

0

86

101

0

101

86

+15

550

1 107

(­291)

(816)

---

---

(250)

(368)

+8

376

250

+126

(300)

(739)

­299

440

0

+440

12 757

18 445

­1 096

17 351

11 564

+5 787

1 355

­19

1 334

19 800

­1 115

18 685

Autres postes de coûts ajoutés par l'OFT Coûts du projet de l'OFT

12 757

+1 334 11 564

+7 121

Source: données basées sur le rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi

13 14 15 16

Depuis l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008, sans les éléments supprimés (tunnel de base du Zimmerberg et tunnel du Hirzel).

Ancienne répartition des ouvrages avant l'entrée en vigueur de l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008.

Nouvelle répartition des ouvrages selon l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008.

Nouvelle répartition des ouvrages selon l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008; sans les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard qui sont incluses dans le projet ZEB.

4945

Figure 1 Coût global de la NLFA: évolution de la projection des coûts du projet des constructeurs de 1999 à 2008 (corrigé des prestations) 20 18

Milliards de francs

16 13,6

14 12

11,7 11,6

12,2

13,1

14,5 13,9 14,0 14,2

15,9 15,4 15,5

18,4 18,4 18,5

17,3

RE I 2007

RE II 2008

16,9 16,4 16,6 16,7

10 8 6 4 2 0

Rapports RE I 1999 d'étape

RE II 1999

RE I 2000

RE II 2000

RE I 2001

RE II 2001

RE I 2002

RE II 2002

RE I 2003

RE II 2003

RE I 2004

RE II 2004

RE I 2005

RE II 2005

RE I 2006

RE II 2006

RE II 2007

RE I 2008

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008, rapport principal; en milliards de francs (prix 1998), arrondi

Figure 2 Coût global de la NLFA: variation des prestations et des coûts depuis 1998 (projection des coûts du projet de l'OFT) NLFA: variation et causes Variation + 7,1 mia. de fr.

Projection des coûts corrigée des prestations (11,6 mia.)

Projection des coûts du projet de l'OFT = 18,7 mia. de fr.

16%

Sécurité et état de la technique (+2,9 Mrd.)

Améliorations pour la population et l'environnement (+0,6 mia.)

3% 3%

Retards dus à des facteurs politiques et juridiques (+0,6 mia) Géologie (+1,3 mia) Adjudications et décomptes finals (+1 mia)

7%

11,6 mia.

5%

62% 4%

Extensions du projet (+0,7 mia)

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en milliards de francs (prix 1998), arrondi

4946

4.2.2

Axe du Loetschberg

Le constructeur BLS AT établit la projection des coûts du projet de l'axe du Loetschberg à 4,247 milliards de francs (prix 1998) compte tenu de toutes les prestations résiduelles, soit 19 millions de francs de moins qu'à fin 2007. La différence par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998 atteint 1,033 milliard de francs ou 32 % (figure 3).

Les causes de cette différence sont des modifications de projet dues à des adaptations aux normes de sécurité et à l'état de la technique (+31%), à des améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement (+28 %) et à la géologie (+24 %), ainsi que des surcoûts enregistrés lors des adjudications et des décomptes finals (+18 %). Depuis le pic de la projection du coût final de fin 2005 (4,328 milliards), les coûts sont redescendus de 79 millions de francs environ.

La projection des coûts du projet inclut 22,28 millions de francs au titre des prestations résiduelles comportant des risques prévisibles, mais dont les conséquences sur les coûts ou les délais ne peuvent pas être chiffrées avec précision. Ces coûts ne seront pas pris en compte dans le cadre du regroupement des infrastructures du BLS et de BLS AT dans BLS Réseau SA.

Considérant les éléments du projet qui ont déjà été décomptés ou dont le décompte est en cours, l'OFT estime que ce léger recul de la projection des coûts du projet est fiable et il escompte donc que les coûts finals de l'axe du Loetschberg, y compris les prestations résiduelles évoquées, ne dépasseront pas cette projection de 4,247 milliards de francs.

La figure 4 illustre la variation des prestations et des coûts sur l'axe du Loetschberg à partir de 1998 et le tableau 3 sa structure par facteurs de hausse.

Figure 3 Axe du Loetschberg: évolution de la projection des coûts du projet de BLS AT de 2000 à 2008 5 000

4 247 4 312 4 328 4 311 4 303 4 301 4 266 4 253 4 156 4 179 4 255

4 500

Millions de francs

4 000 3 500

3 653 3 662 3 745

3 883 3 858

3 262

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Raports d'étape

RE II 2000

RE I 2001

RE II 2001

RE I 2002

RE II 2002

RE I 2003

RE II 2003

RE I 2004

RE II 2004

RE I 2005

RE II 2005

RE I 2006

RE II 2006

RE I 2007

RE II 2007

RE I 2008

RE II 2008

Source: secrétariat de la DSN; en millions de francs (prix 1998), arrondi

4947

Figure 4 Axe du Loetschberg: variation des prestations et des coûts depuis 1998 (projection des coûts du projet de BLS AT) Axe du Loetschberg: variation et causes Variation + 1 033 mio. de fr.

Projection des coûts du projet du constructeur = 4 247 mio. de fr.

Coûts de référence initiaux (3 214 mio.)

7% 7%

Sécurité et état de la technique (+316 mio.)

6% 4%

Améliorations pour la population et l'environnement (+292 mio.)

3 214 mio.

Géologie (+244 mio.)

76%

Adjudications et décomptes finals (+181 mio.)

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi.

Tableau 3 Axe du Loetschberg: variation des prestations et des coûts depuis 1998 Evolution des différents facteurs de hausse des coûts depuis la période 2004 Facteur

Sécurité et état de la technique Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement Facteurs juridiques et politiques, échelonnement du FTP Géologie Adjudications et décomptes finals Variation totale

2004

2005

2006

2007

2008

22 %

22 %

16 %

29 %

31 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

4% 5% 42 %

0% 16 % 35 %

0% 20 % 37 %

0% 21 % 22 %

0% 24 % 18 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source: rapports d'activité de la DSN depuis le début des relevés, au printemps 2005

4948

4.2.3

Axe du Saint-Gothard

Le constructeur ATG établit la projection des coûts du projet de l'axe du SaintGothard à 11,878 milliards de francs (prix 1998), soit 42 millions de francs de plus qu'à fin 2007 (tableau 5). La différence par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998 est de 4,162 milliards de francs ou 54 %. Elle est essentiellement imputable à des modifications de projet (figure 5).

L'OFT relève que l'augmentation de la projection des coûts d'environ 42 millions de francs depuis fin 2007 va de pair avec une diminution des risques potentiels d'environ 147 millions de francs sur la même période. Une partie de la réduction des risques a ainsi été imputée sur les coûts, en tant que prestation. Pour la plupart, les risques ne se sont pas réalisés et ont diminué ou disparu. L'OFT estime toujours que d'ici au bouclement du projet, de nouveaux postes de coûts vont faire augmenter la projection des coûts du constructeur.

ATG fait état de prestations à hauteur de 629 millions de francs qui ne peuvent pas être décrites de manière exhaustive. Une partie de ces prestations (environ 170 millions de francs) sont imputables au tronçon de Faido/Bodio (aménagement du poste multifonction, zone de décompression géologique de Bodio, abattage parallèle explosif/tunnelier dans le poste multifonction, etc.). De plus, le constructeur n'a pas encore pu déterminer les coûts engendrés par le déplacement du poste multifonction de Faido. L'OFT a demandé à ATG d'établir la projection des prestations dont la description n'est pas encore complète dans les meilleurs délais.

La figure 6 illustre la variation des prestations et des coûts sur l'axe du SaintGothard à partir de 1998 et le tableau 4 sa structure par facteurs de hausse.

Figure 5 Axe du Saint-Gothard: évolution de la projection des coûts du projet d'ATG de 2000 à 2008 11 878

13 000

11 741 11 836 11 874

12 000 11 000

Millions de francs

10 000 8 769 8 787 8 791

9 000 8 000 7 000

9 095

9 611 9 670

10 341 10 549 10 046 10 053 10 237

7 960 6 944

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Raports d'étape

RE II 2000

RE I 2001

RE II 2001

RE I 2002

RE II 2002

RE I 2003

RE II 2003

RE I 2004

RE II 2004

RE I 2005

RE II 2005

RE I 2006

RE II 2006

RE I 2007

RE II 2007

RE I 2008

RE II 2008

Source: secrétariat de la DSN; en millions de francs (prix 1998), arrondi

4949

Figure 6 Axe du Saint-Gothard: variation des prestations et des coûts depuis 1998 (projection des coûts du projet d'ATG) Axe du Saint-Gothard: variation et causes Variation + 4 162 mio. de fr.

Coûts de référence initiaux (7 716 mio.)

Projection des coûts du projet du constructeur = 11 878 mio. de fr.

18%

Sécurité et état de la technique (+2 118 mio.)

2%

Améliorations pour la population et l'environnement (+288 mio.)

Retards dus à des facteurs politiques et juridiques (+504 mio.)

Géologie (+771 mio.)

4%

7 716 mio.

7%

66%

4%

Adjudications et décomptes finals (+481 mio.)

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi

Tableau 4 Axe du Saint-Gothard: variation des prestations et des coûts depuis 1998 Evolution des différents facteurs de hausse des coûts depuis la période 2004 Facteur

Sécurité et état de la technique Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement Facteurs juridiques et politiques, échelonnement du FTP Géologie Adjudications et décomptes finals Variation totale

2004

2005

2006

2007

2008

55 %

54 %

50 %

48 %

51 %

7%

10 %

7%

7%

7%

20 % 13 % 5%

20 % 14 % 2%

21 % 21 % 1%

14 % 20 % 11 %

12 % 19 % 12 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source: rapports d'activité de la DSN depuis le début des relevés, au printemps 2005

4950

Tableau 5 Axe du Saint-Gothard: principaux facteurs de variation des coûts en 2008 Principaux facteurs de variation en 2008

TBG: construction Tronçon Saint-Gothard Nord ­ Surcoûts: Plan de projet Uri 2008 ­ Economies: Equipements ferroviaires du raccordement à la ligne principale Nord (exploitation à voie unique), Produit d'adjudication Travaux de construction du tracé, y compris ouvrages d'art sur la Schächen Planifications ­ Surcoûts: Travaux de planification supplémentaires, Mise à disposition prolongée des directions de chantier locales à Sedrun, Faido et Bodio Sous-tronçon Erstfeld ­ Surcoûts: Approbation échelonnée du plan de projet Uri 2003, Recours contre l'adjudication des travaux de gros oeuvre du tunnel d'Erstfeld, Gestion des matériaux TBG ­ Economies: Contrats et décomptes finals Sous-tronçon Amsteg ­ Surcoûts: Construction du tunnel Amsteg ­ Economies: Vue d'ensemble de la gestion des matériaux TBG Nord, Réduction du devis estimatif du câble souterrain 132 kV Sous-tronçon Sedrun ­ Surcoûts: Zone de perturbations géologiques, Béton hors-profil, Installations dans le secteur du portail, Augmentation des capacités de la gravière, Excavation supplémentaire à la tête de puits pour loger les ventilateurs ­ Economies: Optimisation du calendrier général (redécoupage des lots Sedrun-Faido), Réduction du devis estimatif du câble souterrain 132 kV Sous-tronçons Bodio et Faido ­ Surcoûts: Aménagement du poste multifonction de Faido, Assainissement du radier et de la voûte dans les deux tubes à voie unique Est et Ouest, Traversée de la synforme de Chièra, Frais d'énergie pour l'aération ­ Economies: Optimisation du calendrier général (redécoupage des lots Sedrun­Faido), Concept de pré-sondages réduit, Décomptes finals des contrats, Remise à niveau de l'installation de réfrigération, Commande du câble souterrain 132 kV TBG

Projection des coûts 31.12.07

Variation Projection des coûts des coûts 2008 31.12.2008

520

­22

498

564

+27

591

620

+1

621

761

+7

769

1 712

­52

1 660

2 304

+102

2 406

4951

Principaux facteurs de variation en 2008

Aménagement du gros oeuvre ­ onomies: Mise à jour du devis estimatif TBG: technique ferroviaire Technique ferroviaire Raccordement Nord ­ Economies: Modification des phases de construction pour l'exploitation temporaire à voie unique Technique ferroviaire Nouveau tronçon ­ Economies: Effets de l'optimisation du calendrier général Tronçon Saint-Gothard Sud ­ Economies: Ajustement conceptuel pour la modification du projet de Nodo della Giustizia TBC: construction et technique ferroviaire Sous-tronçon Nodo di Camorino ­ Surcoûts: Demandes de modification de projet ­ Economies: Produit des adjudications des travaux de construction des infrastructures de Camorino Sous-tronçon Ceneri ­ Surcoûts: Modifications de projet ­ Economies: Produits des adjudications (stockage définitif des déblais à Sigirino et zone du portail à Vigana) Technique ferroviaire tunnel de base du Ceneri ­ Surcoûts: Remise à niveau du devis estimatif pour le raccordement à la ligne principale Nord (devis en préparation au niveau plan de projet) Autres postes Total

Projection des coûts 31.12.07

Variation Projection des coûts des coûts 2008 31.12.2008

210

­11

199

77

­6

71

1 715

­42

1 673

370

­5

365

229

­15

214

1 284

­31

1 253

360

+10

370

1 110

+78

1 188

11 836

+42 11 878

Source: récapitulation DSN établie sur la base des rapports d'étape sur la NLFA no 2008/I et 2008/II, 1er janvier au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi

4.2.4

Aménagement de la Surselva

Le décompte final de l'ouvrage «Aménagement de la Surselva» a été établi. Les coûts du projet se montent à 111,6 millions de francs répartis à raison de 54,1 millions de francs pour le tronçon Sedrun­Disentis (MGB) et 57,5 millions pour le tronçon Landquart­Disentis (RhB). Des économies totalisant 11,4 millions de francs ont été réalisées par rapport aux coûts de référence initiaux.

4952

4.2.5

Raccordement de la Suisse orientale

La redéfinition des prestations (suppression des ouvrages Zimmerberg et Hirzel) a entraîné une réduction des coûts du projet de 827 millions de francs pour l'ouvrage «Raccordement de la Suisse orientale». Les coûts finals des prestations résiduelles (bifurcation de Nidelbad) s'établissent à 99,4 millions de francs. Le décompte final de cet ouvrage est terminé.

4.2.6

Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau

La projection des coûts du projet pour l'ensemble des tronçons de l'ouvrage «Aménagements St-Gall­Arth-Goldau» est toujours de 101 millions de francs. Les surcoûts de 15 millions par rapport aux coûts de référence initiaux n'ont pas varié. La phase de planification des prestations pour les éventuels modules SOB et CFF de la 2e phase n'étant pas terminée, une projection actualisée des coûts n'a pas encore pu être établie pour cette partie du projet.

4.2.7

Aménagement de tronçons sur l'axe du Loetschberg

Dans l'arrêté du 16 septembre 2008 sur le financement du transit alpin, le Parlement a scindé l'ouvrage «Aménagements des lignes du reste du réseau» en deux et créé les ouvrages «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg» d'une part et «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard» de l'autre.

Les coûts prévisionnels annoncés par les constructeurs pour le nouvel ouvrage «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg» se montent à 376 millions de francs, en hausse de 8 millions sur un an.

Le décompte du tronçon Axe du Loetschberg­Réseau BLS reste inchangé à 41 millions de francs. La projection des coûts du projet établie par les CFF pour le tronçon Axe du Loetschberg­Réseau CFF est de 200 millions de francs et celle du BLS pour la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg de 135 millions, en augmentation de 7 millions sur un an.

La DSN a demandé des explications sur les raisons de ces surcoûts au BLS. Les véhicules et appareils livrés par le fournisseur des véhicules d'intervention (véhicules d'entretien et véhicules de sauvetage) présentaient ­ comme on le constate aujourd'hui ­ des vices majeurs qui ont entraîné des frais importants en garantie, comparé au volume du mandat. Le BLS a retenu une partie des paiements, mais entretemps le fournisseur a fait faillite. Deux véhicules de sauvetage sont techniquement inutilisables et doivent donc faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Le BLS fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'insolvabilité.

4953

4.2.8

Aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard

Certaines prestations en relation avec les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard ayant été transférée du projet NLFA vers le projet ZEB (redéfinition des prestations), la projection des coûts du projet du nouvel ouvrage «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard» s'est contractée de 300 millions de francs. L'OFT prévoit des coûts de l'ordre de 440 millions de francs au titre de la direction générale du projet, de la préparation de l'exploitation et de l'alimentation en courant de traction. Ils sont d'ores et déjà inclus dans la projection des coûts du projet afin de donner une image aussi complète que possible du coût global de la NLFA, même si la base juridique, à savoir la convention entre la Confédération et les CFF, ne sera vraisemblablement pas signée par le Conseil fédéral avant fin 2009.

A cet égard, la DSN a adressé une recommandation à l'OFT et aux CFF (explications au ch. 4.3.2).

4.2.9

Appréciation de la DSN

Depuis deux ans, la projection des coûts du projet est stable pour l'ensemble de la NLFA. La projection des coûts du projet de l'OFT à fin 2008, après correction des éléments que le Parlement a exclus du financement de la NLFA ­ tunnel de base du Zimmerberg, tunnel du Hirzel, aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard ­, s'établit à 18,685 milliards de francs (prix 1998 hors renchérissement, intérêts intercalaires et TVA). Cette projection résulte de la projection des coûts du projet des constructeurs (17,351 milliards) et d'un supplément de l'OFT pour des postes de coûts que les constructeurs ont répertoriés dans les risques (1,334 milliard).

La hausse de la projection des coûts du projet de 7,121 milliards de francs depuis 1998 s'explique principalement par des modifications de projet dues à des adaptations aux normes de sécurité et à l'état de la technique (+41 %). Les autres facteurs en cause sont les modifications dues à la géologie et à la technique de construction (+18 %), les surcoûts enregistrés lors des adjudications et des décomptes finals (+14 %) ainsi que les extensions du projet (+10 %).

Sur l'axe du Loetschberg, les coûts prévisionnels sont en légère diminution depuis trois ans. Le décompte final de l'ouvrage «Axe du Loetschberg» doit être prêt pour le milieu de l'année 2009 afin que le regroupement des infrastructures du BLS et de BLS AT dans la société d'infrastructure BLS Réseau SA puisse se faire avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La DSN présume que la projection des coûts du projet établie à 4,247 milliards de francs à fin 2008 constituera aussi le coût final. Depuis 1998, les coûts du projet ont ainsi augmenté de 1,033 milliard de francs, soit environ 32 %.

4954

4.3

Economies de coûts

Selon l'art. 2, al. 3 de l'arrêté sur le financement du transit alpin, le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble pour la NLFA. Il ne peut libérer des réserves que s'il est attesté, entre autres, que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d'autres moyens. Lorsque les ressources disponibles ne couvrent plus les coûts, le Conseil fédéral doit demander un crédit additionnel par le biais d'un message au Parlement.

Avant de financer des surcoûts par la libération de réserves (Conseil fédéral) ou par des crédits additionnels (Parlement), il faut toutefois épuiser tous les gisements d'économies par le biais d'optimisations et d'adaptations du projet.

4.3.1

Optimisations et adaptations du projet par ATG

Sur l'axe du Saint-Gothard, des compensations totalisant 263 millions de francs (prix 1998) ont été adoptées depuis 1998 et incluses dans la projection du coût final.

Si l'on y ajoute l'économie de 150 millions de francs qui a pu être réalisée grâce au regroupement des lots de Bodio et de Faido, la somme globale des économies atteint 413 millions de francs (prix 1998). Aucune nouvelle compensation n'a été annoncée au cours de l'exercice sous revue. Des informations détaillées ont été présentées dans le tableau 13 du rapport d'activité 2007 de la DSN17.

La DSN a pris acte qu'en raison du stade avancé des projets de construction des tunnels de base du Loetschberg et du Saint-Gothard, le potentiel de compensation y est désormais très réduit. Elle ne voit donc, sur l'axe du Saint-Gothard, plus qu'un certain potentiel pour les prestations qui n'ont pas encore été adjugées (tunnel de base du Ceneri).

Dans cette perspective, lors de sa visite des chantiers NLFA de Faido et de Sigirino, elle s'est interrogée sur la nécessité du standard actuel pour le revêtement du tunnel.

Dans son rapport final du 21 novembre 2006 relatif à la planification des mesures de compensation pour le tunnel de base du Ceneri dont la DSN a pris connaissance en novembre 2006, l'OFT relevait qu'en principe, la qualité et le niveau de sécurité de cet ouvrage devaient être maintenus, et que les économies ne devaient pas être réalisées au moyen d'une réduction générale des standards mais par des interventions ponctuelles sur des éléments ayant une incidence sur les coûts. Il avait été décidé que le standard de construction des galeries secondaires pouvait être réduit, dans la mesure où le surplus d'entretien qui en découle peut être réalisé sans entraver le trafic ferroviaire. Il avait également été décidé de ne pas réaliser une étanchéité continue mais d'adopter les mesures d'étanchéité qui s'imposeraient au cas par cas, en fonction des conditions géologiques locales. Ces mesures de compensation technique font partie du train de mesures portant sur 35 à 55 millions de francs relatif au tunnel de base du Ceneri, que l'OFT avait adopté en 2006 et dont la DSN a déjà rendu compte dans son rapport d'activité 200618.

17 18

Rapport d'activité 2007 de la DSN (FF 2008 3311).

Rapport d'activité 2006 de la DSN (FF 2007 3259).

4955

4.3.2

Optimisations et adaptations du projet par les CFF

Sur l'axe du Saint-Gothard, les projets de la préparation de l'exploitation et de l'alimentation en courant de traction sont encore dans une phase précoce. Le 16 septembre 2008, le Parlement a alloué un crédit d'engagement de 441 millions de francs (prix 1998) pour l'ouvrage «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard». La convention entre la Confédération et les CFF qui réglera les détails de ce projet fait actuellement l'objet de négociations entre l'OFT et les CFF et elle devrait être adoptée par le Conseil fédéral vers la fin 2009.

Les CFF ont déjà étudié ce projet de manière approfondie dans le cadre de ces négociations. Début 2009, ils tablaient ainsi sur des coûts de l'ordre de 553 millions de francs (prix 1998), soit environ 112 millions de plus que le crédit d'engagement voté par le Parlement en automne 2008.

La DSN s'est déclarée surprise que les CFF annoncent des prestations et des coûts supplémentaires si peu de temps après la décision du Parlement. Début 2009, elle a donc demandé au nouveau chef Infrastructure des CFF et à l'OFT de s'expliquer sur les causes de cette envolée des coûts estimés, sur le mandat d'analyse des mesures d'optimisation donné par l'OFT et sur la distinction entre les prestations NLFA à proprement parler et les prestations connexes.

Elle a soutenu l'exigence de l'OFT formulée envers les CFF, d'envisager des optimisations du projet et de proposer des mesures de compensation afin de respecter le cadre du crédit d'engagement. D'une manière générale, les mesures de compensation présentées par les CFF lors de la séance d'information n'ont toutefois pas convaincu la DSN. Selon elle, il doit être possible de réaliser de véritables économies en veillant à ce que celles-ci n'aient pas d'effets négatifs sur l'exploitation, la sécurité ou les capacités de l'axe du Saint-Gothard. Pour la DSN, il reste aussi à éclaircir quelles parties des prestations sont directement liées à la construction de la NLFA, et doivent donc être financées par le biais du fonds FTP, et lesquelles bénéficient avant tout au réseau actuel des CFF, et doivent donc être financées par d'autres canaux comme la convention sur les prestations des CFF.

4.3.3

Appréciation de la DSN

La DSN a prié l'OFT de surveiller de près la prospection des potentiels de compensation en général, et de suivre avec la plus grande attention la mise en oeuvre des mesures adoptées pour le tunnel de base du Ceneri. A son tour, l'OFT a demandé aux constructeurs de réaliser des compensations et des planifications de redimensionnement régulièrement et de les lui communiquer.

La DSN attend d'ATG et des autres constructeurs qu'ils envisagent régulièrement et avec sérieux de nouvelles mesures de compensation, même si celles-ci ne présentent qu'un faible potentiel d'économies, et qu'ils les mettent en oeuvre. Les responsables de projet ne doivent pas relâcher leurs efforts et continuer d'examiner constamment toutes les possibilités de compensation, même lorsque les projets sont déjà très avancés. L'accumulation de petites économies reflète

4956

en effet une approche économe de l'utilisation des ressources financières et concourt à stabiliser les coûts finals.

Se fondant sur la présentation des CFF et sur les appréciations de l'OFT du 3 février 2009 relatives aux prestations et aux coûts de la mise en service et de l'alimentation en courant de traction sur l'axe du Saint-Gothard, qui sont chiffrés à 553 millions de francs (prix 1998) selon les estimations actuelles, la DSN a émis la recommandation suivante à l'intention de l'OFT et des CFF (annexe 1.2): a.

Les frais d'investissement doivent être réduits au minimum absolument nécessaire et le potentiel d'optimisation être épuisé.

b.

Des mesures de compensation doivent être adoptées tant qu'elles n'entravent pas l'exploitation. Aucune mesure de compensation ne doit être prise au détriment de la sécurité, si elle a des incidences majeures sur la capacité ou sur les durées de parcours, ou si elle génère des frais d'exploitation plus élevés.

c.

La relation entre frais d'investissement et frais d'exploitation doit être établie sur la base de critères économiques.

Cette problématique constituera encore l'une des priorités thématiques de la DSN dans le cadre de sa haute surveillance concomitante. La DSN a invité le président de la direction des CFF à traiter de ces questions au niveau de la direction du groupe avec la plus grande attention. Le directeur de l'OFT et les responsables des CFF lui feront régulièrement rapport.

4.4

Frais financiers

Les responsables de projet n'ont pratiquement aucune emprise sur les charges imputables au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA (frais financiers), raison pour laquelle ils ne font pas partie des coûts du projet.

4.4.1

Evolution et niveau de l'indice de renchérissement de la NLFA

Le renchérissement se décompose en renchérissement mesuré par l'indice et renchérissement après contrat. Le renchérissement mesuré par l'indice est appliqué entre l'établissement du devis et la conclusion du contrat, lors de l'adjudication du lot. Il est calculé à l'aide de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN). Le renchérissement après contrat reflète l'évolution du coût des salaires, du matériel et de l'équipement à partir de la signature du contrat. Il est calculé à l'aide des directives de la Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier (KBOB), indépendamment de l'évolution de l'IRN. Les charges imputables au renchérissement jusqu'à la fin du projet sont prévues dans le fonds FTP par le biais d'hypothèses de renchérissement.

4957

L'IRN sert à mesurer l'évolution des prix pour la NLFA et pour d'autres projets ferroviaires dont la partie souterraine est prédominante. Il s'appuie sur quatre groupes de coûts principaux pour lesquels des sous-indices spécifiques ont été créés et calculés: Construction (69 %), Planification, honoraires, propres travaux (16 %), Technique ferroviaire (12 %) et Autres, par exemple achat de terrains (3 %). La valeur de l'IRN (niveau de l'indice) est déterminée tous les six mois par l'Office fédéral de la statistique, puis son entrée en vigueur est décidée par les directeurs de l'OFT et de l'AFF.

Au cours de la période sous revue, les valeurs de l'indice ont été adoptées pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 (figure 7).

Figure 7 Evolution de l'indice de renchérissement de la NLFA de 1991 à 2008 140 Indexation du crédit d'ensemble pour la NLFA (1er octobre 1998 = 105,9) 132,4 130,6

130

Points d'indice

126,8 123,8 122,1

121,6

119,8

119.1

120

117,1 115,2 114,9 114,3 114,2

112,6

110 105.9 106.3 105.4 105.7

100 1990

100

1991

102,5 101,8 102.2 101,1

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Année

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008, rapport principal

4.4.2

Projection des frais financiers

La question de la projection des frais financiers sera abordée plus en détail dans le cadre de l'examen des besoins financiers globaux jusqu'à la fin du projet (ch. 6.2.5 et tableau 8).

4958

4.4.3

Appréciation de la DSN

A fin 2008, les frais financiers indépendant des coûts du projet s'élevaient à 3,131 milliards de francs (prix actualisés). Le renchérissement attesté (renchérissement mesuré par l'indice 132,4 points et renchérissement après contrat) totalise environ 2,449 milliards de francs, les charges imputables aux intérêts intercalaires 173 millions et la TVA non remboursable (y compris ancien impôt sur le chiffre d'affaires) 509 millions.

5

Analyse des risques

5.1

Risques pour l'ensemble de la NLFA

L'OFT a actualisé son analyse générale des risques de la NLFA au 31 décembre 2008. Les risques sur coûts et sur délais identifiés ont été regroupés par facteurs de risques (risques G1 à G8 et opportunités C1 à C7) et leur évaluation a été actualisée.

La figure 8 ci-dessous donne un aperçu de l'incidence de ces facteurs sur le coût global du projet à fin 2008, par opportunités et par risques.

Figure 8 Incidence des opportunités et des risques sur la projection du coût global de la NLFA Fourchette de l'estimation des risques de l'OFT au 31.12.2008 Répercussions sur la projection du coût final de l'OFT (en millions de francs)

G1/C1: Géologie G2/C2: Modifications de projets G3/C3: Modifications légales G4/C4: Interfaces G5/C5: Approbation des plans et recours G6/C6: Exécution G7/C7: Modification des délais G8/C8: Nouveaux développements -900

-600

-300

0

300

600

900

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi

5.1.1

Risques

Selon l'OFT, le facteur de risque qui grève potentiellement le plus le coût global de la NLFA est la géologie (G1). Au tunnel de base du Saint-Gothard, les zones critiques n'ont pas encore toutes été atteintes et à cet égard, les tronçons de Sedrun et de 4959

Faido présentent encore de grandes incertitudes. Les constructeurs exercent une surveillance continue des mouvements du terrain en surface, à proximité des barrages. L'OFT et ses experts observent et examinent régulièrement les travaux effectués sur place et peuvent ponctuellement ordonner des vérifications ou des mesures supplémentaires. Les variations observées jusqu'à présent dans le secteur des barrages se situent dans une marge relativement faible et n'ont, pour le moment, eu aucun effet négatif sur ces ouvrages. Le tunnel de base du Ceneri présente également un risque géologique non négligeable. L'OFT a enjoint ATG de s'assurer que le risque géologique soit dûment pris en compte dans le contrat d'entreprise du gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri.

Les interfaces (G4) sont un autre facteur de risque à haut potentiel. La mauvaise circulation des informations et les malentendus entre l'OFT, les constructeurs et les futurs gestionnaires, de même qu'entre les différents mandataires (gros oeuvre, équipement du gros oeuvre et technique ferroviaire) peut entraîner des doublons, des lacunes et des retards. Le tunnel de base du Saint-Gothard est révélateur de la complexité du projet. C'est pourquoi ATG mène une réflexion de fond sur la problématique des interfaces. L'OFT contrôle et coordonne les interfaces entre ATG et les CFF, soit entre le constructeur et le futur gestionnaire de l'infrastructure. Il veille notamment à ce que le savoir-faire constitué sur l'axe du Loetschberg soit transféré à ATG et aux CFF.

Enfin, l'exécution (G6) est aussi un facteur de risque potentiellement dangereux. En raison de la situation conjoncturelle plus tendue et de la crise financière, l'OFT estime que le risque de solvabilité des entreprises (faillites) est plus élevé que par le passé. De plus, des entreprises confrontées à des difficultés financières pourraient être tentées de proposer des avenants pour prestations supplémentaires avec une forte plus-value.

5.1.2

Opportunités

L'OFT voit des opportunités dans les modifications de projet, l'exécution et la géologie. Pour les modifications de projet (C2), il identifie des réductions potentielles des coûts principalement dans le domaine des standards de construction et des équipements extérieurs du tunnel de base du Ceneri. Pour l'exécution (C6), des améliorations apportées aux procédures de soumission et d'adjudication pourraient se traduire par des offres plus avantageuses qui entraîneraient des économies sous forme de produits d'adjudication. L'avancement réalisé en 2008 montre en outre que les conditions géologiques et géotechniques (C1) peuvent être meilleures que les prévisions du plan de projet ne le laissent présager initialement. Les charges imputables aux mesures de consolidation des galeries se révèlent alors moins importantes et les vitesses de percement peuvent dépasser les valeurs planifiées.

5.1.3

Appréciation générale de l'OFT

L'essentiel des risques de la NLFA concerne l'axe du Saint-Gothard. La possibilité de modifications de la commande dans le cadre des aménagements St-Gall­ Arth-Goldau et du raccordement de l'axe du Saint-Gothard au réseau des CFF accroît en outre le risque global.

4960

En comparaison annuelle, les opportunités et les risques potentiels sont restés très stables et avec l'avancement du projet, ils tendent à se réduire. Le risque géologique (G1) s'est légèrement contracté tandis que le risque d'exécution (G6) a augmenté en raison de la situation économique plus tendue. Mais globalement, l'appréciation de l'OFT n'a pratiquement pas varié depuis fin 2007.

Pour présenter le scénario financier le plus probable au Parlement, l'OFT a majoré la projection des coûts des constructeurs (17,351 milliards de francs) de 1,334 milliard de francs correspondant à des postes de coûts contenus dans l'analyse des risques des constructeurs. Sur la base de cette projection des coûts du projet de 18,685 milliards de francs, l'analyse des risques de l'OFT débouche sur un risque potentiel d'environ 1,7 milliard de francs et sur des opportunités éventuelles d'environ 1,5 milliard. Au cours de la période sous revue, les risques potentiels ont diminué de 0,1 milliard et les opportunités éventuelles de 0,2 milliard de francs (figure 9).

Figure 9 Evolution du coût global de la NLFA et des risques potentiels · Réserve tunnel de base du Zimmerberg et tunnel du Hirzel · Report sur ZEB des aménagements de tronçons au Saint-Gothard

21

20

19,8

Risques jusqu'à 20,4

19

Opportunités jusqu'à 17,2

18

17 RE I/2007

RE II/2007

RE I/2008

21

20

Projection du coût final de l'OFT : 18,7

19

18 Milliards de francs Prix de 1998 Au 31.12.2008

17

RE II/2008

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008, rapport principal; en milliards de francs (prix 1998), arrondi

5.2

Risques sur délais

Les incidences de l'analyse des risques sur les délais seront abordées au chiffre 7.2.

4961

5.3

Risques en dehors du périmètre de la NLFA

La mise en service de la NLFA chamboule le réseau ferroviaire suisse. Les nouvelles transversales alpines sont donc prises en compte dans la planification des mesures d'entretien et de renouvellement de toute l'infrastructure ferroviaire nationale.

Les nouveautés induites par ce projet touchent l'ensemble du réseau et les nouveaux tronçons n'en sont que la partie la plus visible (à l'inverse du système d'arrêt automatique des trains, de l'alimentation en courant de traction, etc.). Dans ce contexte, il peut s'avérer judicieux de réaliser certains investissements avant la mise en service de l'axe du Saint-Gothard.

Le crédit d'ensemble pour la NLFA couvre les investissements dans le périmètre de la NLFA, mais pas en dehors, et cela même si ces investissements sont rendus nécessaires par la NLFA ou s'ils doivent être réalisés simultanément à la NLFA pour des questions opérationnelles ou autres. Si ces investissements devaient être mis à la charge du crédit d'ensemble pour la NLFA en raison de délais concurrents ou à la suite d'une pesée d'intérêts financiers, cela se traduirait par des surcoûts qui ne sont inclus ni dans la projection des coûts de la NLFA ni dans les risques potentiels.

5.4

Point de vue du Contrôle fédéral des finances

Le CDF estime que la projection des coûts du projet de l'OFT est plausible. Les coûts indiqués par les constructeurs paraissent fondés. L'évaluation des risques effectuée par l'OFT sur la base de la projection des coûts semble pondérée. Les risques stratégiques ont été analysés sous la direction de l'OFT. Les mesures envisagées ou mises en oeuvre pour réduire les risques opérationnels sont intégrées dans la projection des coûts du projet.

La NLFA introduit des nouveautés qui vont nécessiter des investissements ferroviaires d'envergure nationale. Le CDF recommande que les besoins financiers et les sources de financement de ces investissements soient définis dans les meilleurs délais.

5.5

Appréciation de la DSN

L'analyse des risques de l'OFT, qui se base sur la projection des coûts de l'OFT de 18,685 milliards de francs, débouche sur un risque potentiel d'environ 1,7 milliard de francs et sur des opportunités éventuelles d'environ 1,5 milliard.

L'essentiel des risques de la NLFA concerne l'axe du Saint-Gothard. La possibilité de modifications de la commande dans le cadre des aménagements St-Gall­ Arth-Goldau et du raccordement de l'axe du Saint-Gothard au réseau des CFF accroît le risque global.

Mais d'une manière générale, l'appréciation de l'OFT n'a pratiquement pas varié depuis fin 2007. Les risques potentiels ont diminué de 0,1 milliard et les opportunités éventuelles de 0,2 milliard de francs. Le risque géologique a légè-

4962

rement diminué tandis que le risque d'exécution a augmenté en raison de la situation économique plus tendue.

La détermination de la probabilité des risques n'est pas une science exacte et, partant, aucun résultat ne peut être considéré comme définitivement acquis.

L'analyse des risques a donc plutôt pour fonction de permettre une meilleure appréciation de la fiabilité des projections pour la suite du projet.

Il subsiste des incertitudes dont les répercussions sur les coûts ne peuvent pas encore être déterminées avec une fiabilité suffisante et la DSN n'exclut donc pas qu'à l'avenir de nouveaux risques, qui ne sont pas pris en considération dans la projection des coûts du projet de l'OFT ou qui ne peuvent pas encore être identifiés, puissent se manifester, ce qui se traduirait automatiquement par une augmentation de la projection des coûts du projet de l'OFT. La DSN soutient le volontarisme affiché des responsables du projet pour réduire l'ampleur des incertitudes actuelles à mesure que le projet progresse.

6

Crédit d'ensemble pour la NLFA et Fonds pour les grands projets ferroviaires

6.1

Crédits d'engagement et crédits budgétaires

Les coûts de la NLFA sont financés en totalité par le crédit d'ensemble pour la NLFA. Ce dernier est exprimé en prix de 1998 et s'articule désormais en huit crédits d'engagement. L'un de ces crédits est une réserve créée pour faire face aux imprévus et pour stabiliser la situation financière générale du projet. Ces réserves sont gérées par le Conseil fédéral. Si elles se révèlent insuffisantes, un crédit additionnel doit être demandé au Parlement. Les frais financiers cumulés (renchérissement, intérêts intercalaires et TVA) sont couverts au moyen de rallonges des crédits d'engagement, dont l'octroi est du ressort du Conseil fédéral.

Les liquidités dont les constructeurs ont besoin leur sont mises à disposition annuellement par le Parlement sous la forme de crédits budgétaires du Fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP). Lorsque les travaux progressent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut autoriser, pour le projet en question, un relèvement du crédit budgétaire pouvant aller jusqu'à 15 % des fonds mis à disposition.

6.2

Crédit d'ensemble pour la NLFA

6.2.1

Modification du crédit d'ensemble pour la NLFA en 2008

Depuis l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur le financement du transit alpin, le crédit d'ensemble pour la NLFA se monte à 19,1 milliards de francs (prix 1998).

Cela correspond au montant sollicité par le Conseil fédéral dans le message du 17 octobre 2007 sur la vue d'ensemble du FTP, que les Chambres fédérales ont entériné par arrêté fédéral le 16 septembre 2008. L'augmentation par rapport à l'ancien crédit est de 3,496 milliards de francs (tableau 6 et figure 10).

4963

Tableau 6 Crédit d'ensemble pour la NLFA: modifications de 1998 à 2008 Variation

Crédit global pour la NLFA du 8 décembre 1999 (basé sur l'indice de renchérissement ZIW) + Adaptation à l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN)

12 600 +2 104

Crédit global pour la NLFA au 3 juillet 2001 (basé sur l'indice de renchérissement IRN) + Crédit additionnel

14 704 +900

Crédit global pour la NLFA au 10 juin 2004 (basé sur l'indice de renchérissement IRN) ­ Redéfinition des prestations: réduction des crédits suite à l'abandon du tunnel de base du Zimmerberg et du tunnel du Hirzel dans le cadre de la NLFA et au transfert des lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard de la NLFA dans le ZEB + Adaptation du financement conformément au message du 17 octobre 2007 sur la vue d'ensemble du FTP + Réserves du Conseil fédéral = Total Modification du crédit global pour la NLFA

15 604 ­1 193

+4 274 +415 +3 496

Nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA du 16.09.2008 (basé sur l'indice de renchérissement IRN) Variation totale du crédit d'ensemble depuis 1999 (y compris passage de l'indice ZIW à l'IRN)

Montant

19 100 +6 500

Source: secrétariat de la DSN sur la base des données du rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi

4964

Figure 10 Evolution du crédit d'ensemble pour la NLFA de 1998 à 2008 19,1 0,4 Réserve Confédération 1,4 Coûts OFT (analyse des risques)

15,6

2,9

1,2 1,2

Crédit global de la NLFA du 8.12.1999 y c. crédit additionnel du 10.06.2004

Crédits restitués

Evolution du projet 2004 - 2008

Evolution des coûts

Crédit d'ensemble pour la NLFA du 16.09.2008

En milliards de francs, prix de 1998

Source: présentation de l'OFT du 15 avril 2009; en milliards de francs (prix 1998), arrondi

Le crédit d'ensemble pour la NLFA correspond à la somme des crédits d'engagement affectés aux différents ouvrages (18,687 milliards de francs) et des réserves (0,4 milliard de francs). Il s'articule désormais en huit crédits d'engagement pour les ouvrages à réaliser, plus un crédit d'engagement pour les réserves. L'ancien crédit d'engagement «Aménagements des lignes du reste du réseau» a en effet été subdivisé en deux crédits d'engagement «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg» et «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard» (tableau 7). L'annexe 6.1 récapitule l'évolution annuelle des crédits d'engagement, y compris du crédit «Réserves», depuis 1998.

6.2.2

Excédent de financement

Le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA couvre la projection des coûts de l'OFT au 31 décembre 2008. L'excédent de financement est de 415 millions de francs. L'OFT estime actuellement que, de la sorte, la NLFA est entièrement financée, jusqu'à la fin du projet.

4965

Tableau 7 Comparaison entre le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA et la projection des coûts à fin 2008 Ouvrage

Crédit d'ensemble pour la NLFA au 31.12.2008

Excédent/ Déficit de financement au 31.12.2008

au 31.12.2008

corrigé des prestations

corrigé des prestations

corrigé des prestations

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard ­ Saint-Gothard ­ Ceneri Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale19 Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg20 Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard21 Réserves

98 4 311 13 157 10 923 2 234 112 100 101 367

Total selon projection des constructeurs Autres postes de coûts ajoutés par l'OFT Total selon projection de l'OFT

Projection des coûts

­9

98 4 247 11 878 9 675 2 203 112 99 101 376

441

+1

440

413

+413

­

19 100

+1 749

17 351

­

­1 334

+1 334

19 100

+415

18 685

+64 +1 279 +1 249 +31 +1

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008; en millions de francs (prix 1998), arrondi

6.2.3

Libération de réserves

La gestion des crédits d'engagement est de la compétence du Conseil fédéral. Il peut ainsi libérer des tranches du crédit d'engagement «Réserves» doté de 413 millions de francs et de la partie encore bloquée du crédit d'engagement «Axe du SaintGothard» qui se monte à 1416 millions.

Entre 2002 et 2007, le Conseil fédéral a libéré des réserves à six reprises pour un montant total de 2,091 milliards de francs. Le 26 novembre 2008, il a libéré une septième tranche de 2,16 millions de francs pour couvrir les frais encourus par le 19 20 21

En vertu de l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008, le tunnel du Hirzel et le tunnel de base du Zimmerberg (TBZ) n'en font plus partie.

Nouvelle répartition des ouvrages selon l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008.

Nouvelle répartition des ouvrages selon l'arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008 et transfert du financement des lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard dans le projet ZEB.

4966

BLS au titre de la coordination des entreprises impliquées dans la mise en service du tunnel de base du Loetschberg, portant à 2,093 milliards le montant total des réserves libérées (annexe 6.1). Au 31 décembre 2008, les crédits d'engagement totalisaient 18,687 milliards de francs. Les réserves incluses dans le crédit d'ensemble pour la NLFA représentent encore 412,84 millions de francs.

La libération de réserves au titre de la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg a suscité des discussions au sein de la DSN, car elle a entraîné un dépassement du plafond des coûts convenus entre la Confédération et le BLS. Les frais induits par la mise en service, en particulier le coût élevé de la coordination entre le BLS, les CFF, BLS AT et les autres entreprises impliquées, ont été sous-estimés dès le départ. Tout d'abord, les interfaces entre les participants n'ont pas été définies de façon suffisamment claire. Il apparaît également que le coup d'envoi de ces préparatifs a été donné trop tard. Les insuffisances constatées dans le cadre de la mise en service du tunnel de base du Loetschberg feront l'objet d'un rapport qui permettra d'en tirer des enseignements pour les autres projets, le premier d'entre eux ayant été d'anticiper les travaux de préparation de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard. Les prestations et les coûts de cette partie du projet sont actuellement définis par la Confédération et les CFF dans la perspective de la convention qui doit être signée à fin 2009.

6.2.4

Rallonges des crédits d'engagement

Les frais financiers cumulés (renchérissement, intérêts intercalaires et TVA) sont couverts au moyen de rallonges des crédits d'engagement, dont l'octroi est du ressort du Conseil fédéral. Depuis le début du projet, le Conseil fédéral a ainsi augmenté le crédit d'ensemble pour la NLFA de 2,426 milliards de francs. Aucune rallonge n'a été décidée en 2008.

Le décompte des crédits d'engagement «Raccordement de la Suisse orientale» et «Aménagement de la Surselva» peut être bouclé. Dans ce contexte, des rallonges du crédit d'engagement «Raccordement de la Suisse orientale» seront nécessaires au titre du renchérissement cumulé, des intérêts intercalaires et de la TVA non remboursable.

6.2.5

Besoins financiers jusqu'à la fin du projet

La somme des crédits d'engagement affectés au projet NLFA par le Parlement et le Conseil fédéral (nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA et rallonges de crédits allouées jusqu'ici) se montait à 21,526 milliards de francs à fin 2008 (prix actualisés; tableau 8).

Les besoins financiers de la NLFA jusqu'à la fin du projet, y compris les frais financiers cumulés et futurs, sont estimés à environ 24 milliards de francs.

4967

Tableau 8 Projection des besoins financiers de la NLFA jusqu'à la fin du projet Stade de financement

Crédits d'engagement et rallonges au 31.12.2008

Besoin financier actuel

Projection des besoins financiers jusqu'à la fin

Coûts/Crédits (sans composantes financières) Renchérissement Indice & Après contrats Intérêts intercalaires TVA non remboursable/Icha

19 100

18 685

1 883 170 373

2 449 173 509

4 242 173 900

Coût/Crédit global (composantes Projet & Frais financiers)

21 526

3 131

24 000

Source: présentation de l'OFT à la séance de la DSN des 14/15 avril 2009; en millions de francs (prix effectifs), arrondi

6.2.6

Gestion des crédits d'engagement

Selon l'OFT, l'état des crédits d'engagement est conforme aux prescriptions, pour l'ensemble de la NLFA. Tous les indicateurs sont au vert.

La projection des coûts du projet pour l'axe du Saint-Gothard s'inscrit à 11,878 milliards de francs, soit 407 millions de plus que le crédit d'engagement «Axe du Saint-Gothard» libéré, d'un montant de 11,471 milliards. Le moment venu, le DETEC prévoit donc de demander au Conseil fédéral de libérer une première tranche de la partie encore bloquée du crédit d'engagement (1,416 milliard de francs). L'OFT estime cependant qu'il n'y a pas péril en la demeure, car les engagements pris jusqu'à présent sont largement couverts par le crédit d'engagement libéré, y compris les rallonges déjà allouées.

Pour ce qui est des crédits d'engagement bouclés (Raccordement de la Suisse orientale, Aménagement de la Surselva), l'OFT examine comment procéder avec les reliquats (différence entre le crédit d'engagement et les coûts finals).

6.2.7

Appréciation de la DSN

Le 16 septembre 2008 le Parlement a augmenté le crédit d'ensemble pour la NLFA de 3,496 milliards de francs pour le porter à 19,1 milliards (prix 1998), comblant ainsi le déficit de financement né en 2004. Le tunnel de base du Zimmerberg (sauf l'ouvrage de bifurcation de Nidelbad qui a déjà été réalisé), la liaison entre la rive gauche du lac de Zurich et la ligne du Saint-Gothard (tunnel du Hirzel) ainsi que les lignes d'accès à l'axe du Saint-Gothard ne sont plus englobés dans ce crédit.

4968

Pour couvrir les frais encourus par le BLS au titre de la coordination des entreprises impliquées dans la mise en service du tunnel de base du Loetschberg, le Conseil fédéral a levé le plafond des coûts qui avait été convenu, et libéré 2,16 millions de francs (prix 1998) des réserves. La DSN estime que les raisons invoquées sont plausibles et constate que la libération de réserves est fondée en droit22. Elle insiste toutefois sur le fait que les plafonds de coûts doivent être établis avec précision lors de l'octroi des crédits, afin qu'il soit aussi possible de les respecter par la suite.

L'excédent de financement par rapport à la projection des coûts de l'OFT se monte à 415 millions de francs à fin 2008. L'OFT estime actuellement que, de la sorte, la NLFA est entièrement financée, jusqu'à la fin du projet. En se basant sur l'analyse des risques de l'OFT (ch. 5), la DSN table néanmoins sur un risque financier résiduel.

Depuis le lancement du projet, le Conseil fédéral a augmenté le crédit d'ensemble pour la NLFA de 2,426 milliards de francs (prix actualisés) au titre des frais financiers cumulés (renchérissement, intérêts intercalaires et TVA).

Jusqu'ici, le Parlement et le Conseil fédéral ont donc affecté globalement 21,526 milliards de francs (prix actualisés) au projet de la NLFA sous forme de crédits d'engagement (1,416 milliard de francs pour l'axe du Saint-Gothard et 413 millions pour les réserves n'ont pas encore été libérés par le Conseil fédéral).

Les besoins financiers de la NLFA jusqu'à la fin du projet, y compris les frais financiers cumulés et futurs, sont estimés à environ 24 milliards de francs (prix actualisés). La DSN relève que ce montant est une estimation. Des retards dans la mise en service des ouvrages, une augmentation du renchérissement mesuré par l'indice et du renchérissement après contrat ou une hausse des taux d'intérêt pourraient se traduire par un accroissement des frais financiers. Il en va de même en cas de prolongation de la durée du fonds FTP.

6.3

Fonds pour les grands projets ferroviaires

6.3.1

Crédits budgétaires 2008: augmentation par le Conseil fédéral

Lorsque les travaux progressent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever le crédit budgétaire du projet concerné ouvert pour l'année en cours de 15 % au maximum. Se fondant sur cette compétence inscrite dans le règlement du fonds FTP23, le Conseil fédéral a relevé le crédit budgétaire 2008 de la ligne de base du Saint-Gothard de 180 millions de francs par report de crédit, le 26 septembre 2008, et de 70 millions supplémentaires le 26 novembre, portant ainsi ce crédit à 1,22 milliard de francs. Il n'en résulte aucun surcoût puisque l'affectation du montant est simplement avancée dans le 22 23

Art. 2, al. 3, let. c, arrêté sur le financement du transit alpin du 16.09.2008.

Art. 2, al. 4, ordonnance de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (Règlement du fonds; RS 742.140, état le 28 juin 2005).

4969

temps. Ces montants ont permis de régler des factures que les entreprises ont pu établir plus tôt que prévu en raison de l'avancement remarquablement rapide des travaux sur les tronçons de Faido et d'Erstfeld du tunnel de base du Saint-Gothard.

Le 2 avril 2008 le Conseil fédéral a en outre procédé à un report de crédit dans le compte d'Etat 2007 afin de relever le crédit budgétaire de la ligne de base du Loetschberg de 139 millions de francs pour le porter à 169,7 millions.

6.3.2

Comptes 2008: reliquats de crédit

A fin 2008, les fonds utilisés par les constructeurs totalisaient 46 millions de francs de moins que les crédits budgétaires alloués au titre de l'exercice 2008. Les montants inscrits au budget ont ainsi dépassé ceux utilisés de 33 millions de francs pour l'axe du Loetschberg et de 9 millions pour l'aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard.

6.3.3

Crédits budgétaires 2009

Les crédits budgétaires 2009, qui totalisent 1,26 milliard de francs, ont été adoptés par arrêté fédéral le 15 décembre 2008. 1,2 milliard ou 95 % environ sont affectés à l'ouvrage «Axe du Saint-Gothard». Lors de l'établissement du présent rapport, aucun crédit budgétaire 2009 n'était encore disponible pour le nouvel ouvrage «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard».

6.3.4

Simulation du fonds et planification de trésorerie du fonds FTP

Pour permettre à la DSN d'anticiper l'évolution des liquidités disponibles pour la NLFA et d'identifier suffisamment tôt le risque de dépassement de la limite supérieure des avances indexée, l'OFT lui présente régulièrement une simulation actualisée du fonds (figure «Simulation du fonds FTP [comptes 2008]» à l'annexe 6.2).

Selon l'OFT, il est prévisible qu'il faudra prolonger l'indexation de la limite supérieure des avances de 2010 à 2012 pour permettre le financement des besoins financiers de la NLFA, qui s'établissent à 19,1 milliards de francs. La Conseil fédéral dispose déjà des compétences nécessaires. A défaut d'une telle prolongation, des problèmes de trésorerie pourraient survenir.

4970

6.3.5

Appréciation de la DSN

Jusqu'à présent, l'évaluation des mesures de stabilisation et d'optimisation de la NLFA s'est focalisée sur les conséquences en termes de coûts et de délais. A l'avenir, il faudra aussi tenir compte des ressources de plus en plus limitées du fonds FTP. L'évolution conjoncturelle pourrait notamment avoir un impact négatif, à travers une diminution des ressources encaissées.

Les arrêtés adoptés par les Chambres fédérales dans le cadre de la vue d'ensemble sur le FTP ont notamment établi un lien nouveau entre le début du remboursement des avances au fonds FTP et la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard. Il est en outre à prévoir que le Conseil fédéral devra prolonger d'un ou deux ans l'indexation de la limite supérieure des avances pour permettre le financement des besoins financiers de la NLFA, qui s'établissent à 19,1 milliards de francs. Grâce à ces mesures, il y a de réelles chances que les ressources du fonds FTP puissent être affectées en priorité ­ comme le demande la DSN ­ à la réalisation de la NLFA et ainsi éviter des reports d'échéances ou des arrêts de chantiers pour des raisons de trésorerie.

La DSN réitère sa conviction qu'il faut donner la priorité aux projets FTP qui améliorent les conditions de réalisation et d'exploitation de la NLFA. Elle pense en particulier aux lignes d'accès par le nord et par le sud en Suisse, qui font partie du projet ZEB.

7

Echéances

7.1

Projection des échéances

Le Parlement n'a pas fixé d'échéance contraignante pour la mise en service des différents ouvrages de la NLFA. Après le vote populaire sur le FTP, en 1998, le Conseil fédéral avait défini des échéances cibles et des échéances intermédiaires pour chaque ouvrage et chaque phase, en se basant sur les projections alors disponibles. Ces échéances ont été fixées dans les conventions AlpTransit passées avec les constructeurs. La convention entre la Confédération et les CFF relative à la préparation de l'exploitation et à l'alimentation en courant de traction pour l'axe du SaintGothard, qui fixera les échéances cibles et les échéances intermédiaires de ces projets, est en préparation et devrait être adoptée par le Conseil fédéral à fin 2009.

Les constructeurs actualisent leur planification au moins semestriellement en rendant compte de la situation effective (point de vue rétrospectif) et de la projection des échéances (point de vue prospectif). La projection des échéances établie par les constructeurs repose sur des hypothèses réalistes concernant le rythme de percement et le montage des équipements. Elle représente généralement le scénario le plus probable. Ces projections ne tiennent pas compte des opportunités et des risques découlant de l'analyse des risques de l'OFT (ch. 5) et de leur incidence sur les délais. La précision des projections s'améliore à mesure que le projet avance, notamment parce que les risques sur délais peuvent être calculés de plus en plus rigoureusement et deviennent toujours plus maîtrisables.

4971

Tableau 9 Vue d'ensemble des échéances des ouvrages de la NLFA au 31 décembre 2008 Ouvrage

Valeur cible Mise en service

Situation fin 2007

Situation fin 2008

Variation en 2008

­

2020

2022

+2 ans

Axe du Loetschberg

2007

2007

2007 en service

Axe du Saint-Gothard ­ Saint-Gothard ­ Ceneri

2016 2016

2017 2019

2017 2019

Aménagement de la Surselva

2001

2004

2004 en service

Raccordement de la Suisse orientale 2013/2016

­

Surveillance du projet

­

inchangé inchangé

suspendu

Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau ­ Phase 1 ­ Phase 2

2004 ­

2004 ­

2004 en service ­ ­

Aménagement de tronçons sur l'axe du Loetschberg ­ Aménagements BLS ­ Aménagements CFF ­ Préparation de l'exploitation BLS

2006 2008 2007

2006 2011 2007

2006 en service 2012 +1 an 2007 en service

Aménagement de tronçons sur l'axe du Saint-Gothard ­ Aménagements CFF ­ Préparation de l'exploitation CFF ­ Courant de traction CFF

2016 ­ ­

­ ­ ­

­ ­ ­

suspendu ­ ­

Source: rapports d'étape sur la NLFA 2008/I et 2008/II de l'OFT, rapports principaux

Surveillance du projet Selon l'OFT, les travaux en cours pour établir le décompte final du projet du tunnel de base du Loetschberg montrent qu'il faut prévoir deux ans à compter de la mise en service de l'ouvrage pour liquider les derniers travaux et établir le rapport final, décompte compris. Une année supplémentaire est prévue pour établir le décompte de l'ensemble du projet de la NLFA.

Axe du Loetschberg et aménagement de tronçons sur cet axe L'exploitation commerciale selon l'horaire a commencé comme prévu en décembre 2007. L'OFT a délivré l'autorisation d'exploitation du trafic voyageurs à la vitesse maximale de 250 km/h, conformément à la commande initiale, à fin 2008. La rédaction des rapports finals et l'établissement du décompte sont en cours. Le bouclement

4972

du décompte et le transfert de BLS AlpTransit SA (BLS AT) dans la société d'infrastructure BLS Réseau SA sont prévus pour le mois de juin 2009.

La quatrième voie CFF à Viège sera réalisée dans une phase ultérieure, dans le cadre de l'ouvrage «Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg».

Axe du Saint-Gothard Le début de l'exploitation commerciale selon l'horaire des courses est toujours fixé à fin 2017 pour le tunnel de base du Saint-Gothard et à 2019 pour celui du Ceneri.

Projets suspendus Le tunnel de base du Zimmerberg, le tunnel du Hirzel et l'aménagement des lignes d'accès des CFF à l'axe du Saint-Gothard ne font plus partie du programme de la NLFA.

Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau, phase 1 Les aménagements nécessaires pour le changement d'horaire ont pu être terminés fin 2004.

Projets en préparation et en révision La deuxième phase des aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau est actuellement en révision. Une convention entre la Confédération et les CFF relative à la préparation de l'exploitation et à l'alimentation en courant de traction de l'axe du Saint-Gothard est en préparation.

7.2

Risques sur délais de l'axe du Saint-Gothard

7.2.1

Tunnel de base du Saint-Gothard

Compte tenu des rythmes de percement enregistrés à Erstfeld et Faido ainsi que de la traversée effective de la zone de la Piora, l'OFT considère une mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard à fin 2017 comme le scénario le plus probable. Il estime désormais la fourchette de la projection des délais du tunnel de base du SaintGothard entre ­1 et +2,5 ans (fin 2007: ­1,5 et +3,5 ans).

Le facteur de risque le plus important pour le respect des délais demeure la géologie, en particulier pour les tronçons de Sedrun et de Faido où les incertitudes sont encore grandes. D'autres risques ont été identifiés dans la coordination des processus de travail entre le gros oeuvre, l'aménagement et la technique ferroviaire, en particulier aux abords des postes multifonction. La phase de mise en service n'est pas encore planifiée dans le détail. Ici aussi, des changements sont donc encore possibles. De l'avis de l'OFT, la date de mise en service pourrait être repoussée de 2,5 ans au maximum (retards du gros oeuvre +1,5 an, de la technique ferroviaire +0,5 an, et de la mise en service +0,5 an).

Les opportunités inhérentes à l'augmentation du rythme de percement à Faido sont intégrées dans la projection de la date de jonction, mais pas dans celle de la mise en service. L'OFT estime le gain de temps potentiel entre 0,5 et 1 an pour la mise en service. Il identifie aussi des opportunités dans l'optimisation des processus de gros oeuvre et de la technique ferroviaire et les évalue à un gain de temps de 0,5 an.

4973

D'expériences, il affirme que les opportunités découlant d'optimisations des délais dans la phase de mise en service sont très faibles.

7.2.2

Tunnel de base du Ceneri

ATG projette le début de l'exploitation commerciale du tunnel de base du Ceneri à fin 2019. Selon l'OFT, cette prévision repose sur une projection optimiste du déroulement de la phase de mise en service. Les mesures de pilotage qui permettent de réagir en cas d'écart par rapport au calendrier sont par ailleurs limitées, notamment en raison du gros volume des lots. Fort de son expérience au tunnel de base du Saint-Gothard et compte tenu des retards déjà enregistrés, l'OFT estime toujours le risque de report du délai final à 3 ans. Il ne voit aucune chance d'anticiper la mise en service.

Les risques sur délais les plus importants sont étroitement liés aux conditions géologiques. Les adjudications sont aussi un facteur de risque. Si tous les lots principaux du tunnel de base du Saint-Gothard ont déjà été attribués, au Ceneri les adjudications du gros oeuvre du tunnel de base (lot 852) et de la technique ferroviaire ne sont pas encore terminées. Le risque juridique y est donc nettement plus important, car d'éventuels recours pourraient entraîner des reports de délais considérables.

7.2.3

Mise en service de l'axe du Saint-Gothard

Compte tenu des risques sur délais identifiés pour les tunnels de base du SaintGothard et du Ceneri, il est possible que les deux ouvrages soient disponibles pour la mise en service en même temps, ce qui pourraient entraîner des retards et des surcoûts supplémentaires (pour cause de pénurie de main-d'oeuvre et parce que la demande influence les prix du marché).

7.2.4

Appréciation de la DSN

La DSN constate que les incertitudes qui pèsent sur la projection de la date de mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard sont moins grandes qu'il n'y a encore que douze mois, en particulier parce que la zone de la Piora a pu être franchie et grâce aux rythmes de percement réjouissants enregistrés au cours de l'année sous revue. Cette échéance, aujourd'hui prévue en décembre 2017 (sans changement), pourrait être anticipée à fin 2016 dans le meilleur des cas, mais elle pourrait aussi être reportée jusqu'au milieu de l'année 2020. Certains risques sur délais qui ont été identifiés peuvent devenir critiques pour la date de mise en service tandis que d'autres n'affectent qu'un tronçon sans mettre en péril l'échéance générale. Pour stabiliser le calendrier général, ATG a activé une nouvelle option de redécoupage des lots de Sedrun en direction de Faido.

La mise à jour et le réexamen du calendrier général exigés par la DSN ne sont pas encore complètement terminés. Les affirmations actuelles concernant les échéances doivent donc être interprétées avec une certaine retenue.

4974

La DSN tient à relever que l'échéance prévue pour mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard a aussi des implications pour la politique de transfert modal et pour la politique budgétaire. Le Parlement n'a pas fixé d'échéance contraignante pour la mise en service des différents ouvrages de la NLFA. Les échéances cibles ont été définies dans les conventions AlpTransit conclues par le Conseil fédéral avec les constructeurs. Dans le contexte de ses décisions sur le projet de législation concernant le transport des marchandises et sur la vue d'ensemble du FTP, au cours de la période sous revue le Parlement a décidé de lier directement l'objectif de transfert et le début du remboursement des avances du fonds FTP à l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard.

La DSN constate que la projection concernant l'échéance de mise en service du tunnel de base du Ceneri demeure sujette à de grandes incertitudes. Cette échéance aujourd'hui prévue en décembre 2019 pourrait être reportée jusqu'en décembre 2022 dans le pire des cas. Pour l'instant, il n'y a aucune chance d'assister à une anticipation de la date de mise en service.

4975

IV. Priorité thématique «Tunnels»: adjudications, construction et équipements 8

Généralités

8.1

Structure d'AlpTransit Gothard SA

En raison d'une grave maladie du président du conseil d'administration en exercice, le vice-président, Hans-Kaspar Dick, a repris la présidence d'ATG ad intérim au 1er janvier 2008. Le 13 mai 2008, l'assemblée générale d'ATG a élu Monsieur Dick à la présidence du conseil d'administration. Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 octobre 2008, le conseiller national glaronnais Werner Marti a été élu au conseil d'administration au 1er janvier 2009. Il est prévu que Monsieur Marti reprenne la présidence du conseil d'administration d'ATG à l'assemblée générale ordinaire du printemps 2009. Monsieur Dick quittera alors le conseil d'administration pour raison d'âge.

Le poste de directeur du département «Construction de tunnels et tracés Ceneri» au sein de la direction générale d'ATG a pu être repourvu au 1er septembre 2008.

Simultanément, les tâches de la direction générale ont été redistribuées et l'organisation modifiée en conséquence. A fin 2008, ATG employait 132 personnes à Lucerne et dans ses différents sites et quelques 2200 personnes travaillaient sur les différents chantiers dirigés par l'entreprise. Durant la période sous revue, environ 300 spécialistes externes (géologues, ingénieurs de projet, etc.) ont également participé au projet.

Jusqu'à fin 2008, le personnel d'ATG était assuré auprès de la Caisse de pensions des CFF (CP CFF). Selon les règles en vigueur, la fin de l'activité d'ATG aurait dû entraîner une liquidation partielle. Dans ce cas de figure, les assurés ne perçoivent plus automatiquement l'intégralité de leur droit, mais uniquement celui calculé en fonction du degré de couverture technique de la CP CFF au moment de la liquidation partielle. Selon ATG, cette situation comportait un risque considérable de voir des collaborateurs quitter l'entreprise prématurément, à un moment défavorable pour le projet de la NLFA, pour éviter de subir une réduction de rente. D'entente avec les CFF et l'OFT, le conseil d'administration d'ATG a donc décidé de changer de caisse de pensions au 1er janvier 2009. La sortie de la caisse a entraîné un coût de 8 millions de francs environ en raison du découvert technique de la CP CFF. En contrepartie, la nouvelle caisse de pensions affiche un taux de couverture supérieur à 100 %.

8.2

Révision de la loi fédérale sur les marchés publics

Ces dernières années, la DSN s'est régulièrement intéressée à la problématique du droit des marchés publics. Cet intérêt a culminé avec l'institution d'un groupe de travail chargé d'enquêter sur l'adjudication du lot de gros oeuvre d'Erstfeld. Suite à cette enquête, le 19 mars 2007 la DSN avait adressé douze recommandations au Conseil fédéral. Cinq d'entre elles concernaient directement la révision en cours de la législation fédérale sur les marchés publics. Le directeur de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, qui est en charge de ce dossier législatif, est venu informer la DSN de manière détaillée sur la prise en compte de ses recommanda4976

tions dans le projet mis en consultation. La DSN a ainsi pu évoquer avec lui divers aspects en relation avec l'ouverture publique des offres, les enchères au moinsdisant, l'offre la plus avantageuse économiquement, la prise en considération de l'intérêt public dans l'appréciation de l'effet suspensif des recours et la simplification des conditions d'interruption de la procédure d'adjudication.

Dans un courrier du 25 septembre 2008 adressé au Conseil fédéral, la DSN constate avec satisfaction que la plus grande partie de ses recommandations ont été prises en compte dans la procédure de révision de la loi et apporte son soutien aux orientations défendues par le Conseil fédéral, dans la perspectives de futurs grands projets d'infrastructures. En tout état de cause, un enseignement important a été tiré du conflit relatif aux retards dans la construction de la NLFA. La DSN s'est particulièrement réjouie du fait qu'à l'avenir, la législation sur les marchés publics devrait prévoir une réserve relative à l'effet suspensif pour certains marchés d'importance nationale. Elle estime cependant que les propositions du Conseil fédéral sont insuffisantes en ce qui concerne l'ouverture publique des offres et les enchères au moinsdisant. Dans sa réponse du 12 novembre 2008, le Conseil fédéral a assuré la DSN qu'il tiendrait aussi compte de ses remarques dans l'évaluation des résultats de la procédure de consultation.

La DSN se réjouit que la plupart de ses recommandations formulées à la suite de son enquête sur l'adjudication du lot de gros oeuvre d'Erstfeld aient été prises en considération dans le projet de révision de la législation sur les marchés publics mis en consultation. Même si la NLFA ne sera touchée que de façon marginale, et uniquement pour de très petits marchés, la DSN suivra avec attention la mise en oeuvre de ses recommandations.

9

Adjudication de la technique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard

9.1

Situation actuelle

En mai 2007, le conseil d'administration d'ATG avait adjugé les travaux de technique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard au consortium Transtec Gotthard.

Le soumissionnaire écarté avait recouru contre cette adjudication devant le Tribunal administratif fédéral. La DSN avait alors demandé à ATG de l'informer de façon détaillée sur les conséquences de cette procédure sur les coûts et sur les délais. ATG l'avait informée que le coût du retard pouvait être chiffré à environ 10 millions de francs par mois et que dans le pire des cas, il faudrait compter jusqu'à quatre ans de retard. Le recours avait été retiré le 7 décembre 2007. Fin avril 2008, le contrat d'entreprise relatif à l'installation des équipements ferroviaires dans le tunnel de base du Saint-Gothard a pu être signé. ATG a versé un million de francs à la recourante au titre des frais de soumission. La DSN a demandé et obtenu des informations détaillées sur les causes et les fondements juridiques de cette indemnité.

Fin 2008, la première étape intermédiaire était largement franchie (analyse du mandat, systèmes requis, organisation de la phase suivante) et dans les délais. Actuellement, les travaux de la deuxième étape intermédiaire sont en cours (planification de l'exécution, plan de projet détaillé). Sur demande d'ATG, l'entreprise a soumis 4977

diverses propositions d'optimisation au niveau du concept global. ATG a consulté l'OFT et les CFF. L'exploitation des gisements d'économies reste une priorité dans le cadre de la planification de la mise en oeuvre, en tenant compte d'une éventuelle jonction précoce entre les tronçons de Sedrun et de Faido. Un séminaire a été organisé en octobre 2008 afin de travailler sur la collaboration entre les CFF et ATG, le but étant que les intérêts du futur gestionnaire d'infrastructure soient pris en compte à tous les échelons du contrat d'entreprise.

9.2

Présentation des risques

En février 2009, la DSN a assisté à une présentation détaillée des risques en rapport avec la technique ferroviaire au tunnel de base du Saint-Gothard. Elle a pris acte que les risques les plus importants étaient le gros oeuvre (reports de délais, fonctionnalité insuffisante, exigences accrues), les interfaces avec les CFF (fonction de maître d'ouvrage, modifications de la commande, alimentation en courant de traction) et le contrat d'entreprise (vices de forme, doublons, lacunes). Selon ATG, les volets gros oeuvre et contrat d'entreprise recèlent cependant aussi des opportunités non négligeables (optimisation du calendrier, transparence des interfaces et des processus).

L'OFT a aussi souligné l'importance cruciale des interfaces entre ATG et les CFF et le potentiel de risques élevé qui en découle. C'est pourquoi il a exigé un renforcement de la collaboration entre ATG et les CFF dans le domaine de la technique ferroviaire. Les structures nécessaires ont été mises en place, par exemple de façon à s'assurer que les divergences puissent être réglées rapidement. La collaboration effective doit toutefois encore être rôdée.

9.3

Conséquences financières et incidences sur la planification

Dans le rapport d'étape au 30 juin 2007, ATG estimait les coûts du lot de technique ferroviaire à environ 1,742 milliard de francs. A fin 2008, ces coûts étaient encore évalués à 1,673 milliard de francs. Cette réduction découle en partie du retrait du recours contre l'adjudication et en partie des négociations sur le contrat d'entreprise et de l'optimisation du déroulement des travaux du raccordement Nord. Ces coûts sont couverts par le crédit NLFA qui a été approuvé dans le cadre de la vue d'ensemble sur le FTP.

Etant donné que les travaux ont pu commencer à plein régime dès le retrait du recours, finalement aucun délai déterminant ne devrait être reporté. Pour le moment, ATG confirme donc le début de l'exploitation commerciale du tunnel de base du Saint-Gothard selon l'horaire des courses pour le mois de décembre 2017.

4978

9.4

Appréciation de la DSN

La technique ferroviaire revêt une importance capitale dans la perspective du respect des délais et des budgets fixés pour la réalisation du tunnel de base du Saint-Gothard. La DSN demande à ATG et à l'OFT de continuer à accorder la plus grande attention à la planification et à la réalisation de ce lot et d'examiner toutes les possibilités d'optimisation. En 2009, la DSN continuera à demander régulièrement des informations détaillées sur la progression de ce projet ainsi que sur ses opportunités et ses risques.

10

Tunnel de base du Saint-Gothard

10.1

Situation sur les différents tronçons

Le 31 décembre 2008, 124 km sur les 153 km du système de galeries du tunnel de base du Saint-Gothard étaient percés, ce qui représente environ 81 % du total. En 2008, 16 900 m de galeries ont été excavés. A cet égard, trois points méritent d'être relevés: la zone de la Piora a été franchie dans les deux tubes début février 2009, sur le tronçon Erstfeld­Amsteg des rythmes de percement quotidien remarquables ont été enregistrés et dans le secteur de Rynächt les premiers travaux sont achevés.

Le percement du tronçon de Bodio est achevé et la voûte intérieure est terminée. A fin janvier 2009, 6250 m (40 %) des banquettes du tube Ouest étaient mises en place et bétonnées. Les travaux d'équipement du gros oeuvre ont commencé dans les rameaux de communication et un rameau témoin a déjà été entièrement équipé (portes de séparation, faux-plancher, aération).

En 2008, les mineurs ont excavé 3430 m dans le tube Est et 3310 m dans le tube Ouest sur le tronçon de Faido. Pour plus de détails, voir au ch. 11.

Sur le tronçon de Sedrun, tube Ouest, le radier et les piédroits ont été bétonnés en direction du nord jusqu'à la frontière du lot avec le tronçon d'Amsteg. Dans le tube Est, le radier a été mis en place sur 765 m. En direction du Sud, 591 m ont été excavés dans le tube Est et 901 m dans le tube Ouest. Ce faible résultat s'explique par l'étendue de la zone de perturbations géologiques, dont les quelques 160 m se sont révélés beaucoup plus longs que dans les prévisions originales. Le retard par rapport au calendrier convenu dans le contrat d'entreprise est d'environ six mois dans le tube Est et trois semaines dans le tube Ouest. Jusqu'à présent, 73 % du percement a été effectué.

Sur le tronçon d'Amsteg, en 2008 les travaux de bétonnage de la voûte intérieure et des conduites d'eaux souterraines ont été effectués à 96 % et les banquettes ont été mises en place et bétonnées sur 2270 m. Dans le tube Ouest, 6200 m de la voûte intérieure ont été bétonnés en 2008, soit 83 % du total.

A Erstfeld, 4528 m ont été percés dans le tube Est en 2008 et le radier a été mis en place sur 4180 m, tandis que dans le tube Ouest la progression a été de 3492 m pour le percement et 3317 m pour le radier.

4979

10.2

Redécoupage des lots Sedrun­Faido

Les contrats des lots de Sedrun et de Faido contiennent depuis leur conclusion une clause permettant de déplacer la limite entre les deux tronçons d'un kilomètre au maximum (redécoupage des lots). Compte tenu des retards cumulés sur le tronçon de Faido, ATG avait activé cette option en 2005 déjà. Il était aussi question de déplacer la limite entre ces lots encore plus au sud, afin de pouvoir exploiter au mieux le gain de temps affiché à Sedrun et pour contrebalancer les ralentissements enregistrés sur le tronçon de Faido. Pour bien saisir les enjeux en termes de coûts et de délais, la DSN a voulu être informée sur les opportunités et les risques d'un nouveau redécoupage lors d'une séance spéciale qui s'est tenue en mars 2008. Elle y a pris acte du fait que l'OFT avait recommandé à ATG de poursuivre sur la voie d'un redécoupage échelonné, en pondérant les coûts avec les autres avantages. Le 13 mai 2008, ATG a décidé de déplacer la frontière du lot jusqu'au km 128.00 et de garder une option ouverte pour un déplacement supplémentaire de 1,5 km. L'OFT est toujours convaincu du bien-fondé de cette décision. Les contrats d'entreprise ont été modifiés de façon à conserver la plus grande souplesse possible en matière de délais et de pouvoir déterminer le point de jonction optimal à brève échéance.

10.3

Conséquences financières et incidences sur la planification

En août 2008, ATG a confirmé à la DSN le montant maximal de 270 millions de francs de surcoûts évoqué en mars 2008 pour le redécoupage des lots. D'un côté, en cas d'exercice complet des options de redécoupage des lots, des surcoûts contractuels de 380 millions de francs sont prévus pour le tronçon de Sedrun, montant dont il faut bien entendu déduire les économies réalisées à Faido. Mais ces dernières ne peuvent être estimées que de façon approximative. Le principal résultat de cette mesure est toutefois qu'elle permet de réduire de manière très sensible le risque sur délais.

En 2009, la DSN s'intéressera de très près à la question d'un nouveau redécoupage des lots et à la décision d'ATG de maintenir cette option. La DSN estime en particulier qu'il faut dûment prendre en compte le risque de ralentissement du rythme de percement sur le tronçon de Sedrun consécutif à une zone de perturbations géologiques, avec les retards qui pourraient en découler.

10.4

Autres aspects

En 2008, la DSN a aussi été informée régulièrement de l'évolution des avenants en plus-value pour prestations supplémentaires. Elle en a discuté avec des représentants d'ATG, évoquant notamment les causes de certaines demandes ainsi que l'ordre de grandeur des avenants réglés ou annoncés par les entreprises. Aucune évolution particulière n'est à signaler dans ce domaine pour l'exercice sous revue.

Par ailleurs, elle s'est à nouveau intéressée à la question des bouches d'air des stations de secours du tunnel de base du Saint-Gothard. Sur la base d'une expertise et des recommandations de l'organisation de projet «Rapport de sécurité AlpTransit», l'OFT avait suggéré à ATG de réviser le concept d'aération du tunnel de base 4980

du Saint-Gothard et de concevoir les bouches d'air comme au tunnel de base du Loetschberg. Les surcoûts se montent à environ 140 millions de francs. Ce chiffre est déjà intégré dans la projection des coûts du projet depuis 2004.

La problématique du reprofilage du tronçon de Bodio occupe la DSN depuis 2006.

Au cours de l'année sous revue, celle-ci a étudié un rapport d'ATG afin de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé de choisir un profil plus petit sur un tronçon d'environ 16 km, en prenant ainsi le risque de devoir entreprendre des travaux de reprofilage par la suite. Elle a pris acte de l'avis de l'OFT selon lequel la décision d'ATG était logique et fondée. Les surcoûts se sont finalement élevés à 54 millions de francs environ. Si l'on avait opté pour un profil plus grand dès le départ, cela aurait permis d'épargner 15 millions de francs environ.

Il y a quelques années, la DSN s'était intéressée à la question du renchérissement des prix de l'acier. En novembre 2008, elle a reçu des informations détaillées sur les conséquences de ce facteur sur les coûts du tunnel de base du Saint-Gothard. Il y apparaît que la part de l'acier dans le montant total des contrats d'entreprise varie entre 3 % (Bodio) et 7 % (Sedrun). Ainsi, pour un contrat d'entreprise d'environ un milliard de francs, sur le site de Sedrun un doublement des prix de l'acier se traduirait par des surcoûts de 70 millions de francs. Ces charges supplémentaires sont toutefois imputées sur le renchérissement. Elles n'ont donc pas d'incidence directe sur les coûts du projet mais sur les frais financiers.

Lors de sa séance d'octobre 2008 qui s'est tenue à Erstfeld et Brunnen, les CFF ont informé la DSN sur l'exploitation de l'axe du Saint-Gothard durant les travaux de la NLFA dans le canton d'Uri. La délégation a appris que la longueur maximale d'un tronçon exploité sur une seule voie est de 3 km, tant sur le versant nord que sur le versant sud de la ligne. La marge de manoeuvre est cependant très étroite. En cas de retard, il peut ainsi s'avérer nécessaire de faire rebrousser chemin aux trains régionaux à Altdorf (sur l'importance du trafic régional, voir également ch. 15.3).

10.5

Appréciation de la DSN

Sur la plupart des tronçons du tunnel de base du Saint-Gothard, les travaux progressent à un rythme réjouissant. Cela ne doit cependant pas occulter le fait qu'il reste encore de grands défis à relever. La zone de perturbations géologiques au sud de Sedrun en est un exemple. La DSN estime actuellement que la décision prise par ATG de déplacer la frontière des lots de Sedrun et de Faido vers le sud est correcte. Vu les retards enregistrés à Sedrun, ainsi que les risques encore considérables à Faido, la fixation d'un point de jonction optimal revêt aujourd'hui une très grande importance. En cas de nouveau redécoupage de ces lots, il faudra expliquer de manière transparente quels en sont les surcoûts, comment ceux-ci pourraient éventuellement être évités, dans quelle mesure cela permettra de réduire les risques et quels avantages pourront en être retirés en termes de délais et de planification des travaux.

4981

11

Risques sur le tronçon Faido­Sedrun

11.1

Contexte général

Au printemps 2002, les conditions géologiques ont créé d'importantes difficultés dans le secteur du poste multifonction de Faido. La géologie locale était très différente de ce qui avait été pronostiqué dans le plan de projet et en fin de compte, cela avait conduit les responsables à déplacer le poste multifonction vers le sud. Mais une configuration défavorable du terrain ­ schistosité horizontale ­ a également ralenti les travaux de percement des tunnels en direction de Sedrun. L'amélioration de la situation aux abords de la synforme de Chièra s'est manifestée plus au nord qu'on ne l'attendait, ce qui signifie que la zone perturbée était finalement plus étendue que prévu. ATG a présenté l'évolution de la situation sur le tronçon Faido­Sedrun dans un rapport d'événement complet le 31 janvier 2008.

11.2

Visite du chantier de Faido

La situation décrite au ch. 11.1 avait conduit la DSN à se rendre sur place en avril 2008 afin de s'informer in loco de l'évolution des travaux sur le chantier de Faido en direction de Sedrun. Elle avait ainsi appris que les plus grosses difficultés étaient en grande parties surmontées et que les prestations journalières des deux tunneliers avaient pu être augmentées grâce à l'amélioration de la géologie, mais qu'elles étaient encore nettement inférieures aux valeurs prévues. Il était en outre clair que le répit ne serait que de courte durée, notamment à l'approche de la zone de la Piora.

Pour ces raisons, en 2008 la DSN a demandé à être informée de façon exhaustive sur l'avancement des travaux à Faido lors de chacune de ses séances.

11.3

Evolution et risques

Durant l'été 2008 le tunnelier du tube Est a été immobilisé et un sondage a été entrepris en septembre. Ce dernier a montré qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau et qu'aucun problème particulier de mécanique des roches ne devrait survenir. Le 15 octobre 2008, ATG a pu informer que le tunnelier avait franchi les derniers mètres de la zone de la Piora dans le tube Est et qu'il avait atteint le granite de Medel, confirmant pleinement la prévision du système de sondages mis en place dans les années nonante ainsi que les sondages effectués en septembre 2008. Aucun problème particulier n'a été signalé pendant la traversée de cette zone.

Le 3 février 2009, ATG a pu communiquer que le tunnelier du tube Ouest avait également franchi la zone de la Piora. Début février 2009, 9 km de rocher séparaient donc encore les mineurs de Faido de ceux de Sedrun dans les deux tubes. Le retard par rapport au programme des travaux fixé dans le contrat d'entreprise est d'environ 80 jours pour le tube Est et 100 jours pour le tube Ouest. Les incidences sur les coûts et sur les délais sont traitées aux ch. 5.1.1 (Risques) et 7.2.1 (Tunnel de base du Saint-Gothard; Risques sur délais).

4982

11.4

Appréciation de la DSN

La DSN donne une appréciation très positive des progrès réalisés sur le tronçon de Faido en direction de Sedrun durant l'exercice sous revue. Elle relève en particulier que le risque sur délais s'est remarquablement réduit en raison de la traversée sans problèmes de la zone de la Piora. Il n'en reste pas moins que 9 km doivent encore être percés en direction de Sedrun, avec une couverture rocheuse extrêmement importante. La DSN va donc suivre l'évolution des travaux du tronçon de Faido avec la plus grande attention.

12

Tunnel de base du Ceneri

12.1

Visite au tunnel de base du Ceneri

Pour sa deuxième séance ordinaire d'avril 2008, la DSN a visité les chantiers NLFA de Camorino et Sigirino afin d'y faire le point sur l'avancement des différents projets. L'une des questions soulevée à cette occasion était de savoir si le standard du revêtement de la galerie d'attaque intermédiaire de Sigirino était vraiment nécessaire.

La problématique des économies de coûts au Ceneri occupe la DSN depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'en novembre 2006 déjà, elle avait pris connaissance d'un rapport final de l'OFT sur la planification des mesures de compensation au Ceneri.

L'office y constatait en substance que la qualité et le niveau de sécurité prévus pour le tunnel de base du Ceneri devaient être maintenus. Les économies devaient être réalisées par des interventions ponctuelles sur des éléments ayant une incidence sur les coûts. Forte des impressions recueillies lors de sa visite des chantiers, le 23 avril 2008 la DSN a adressé une lettre à l'OFT dans laquelle elle soulignait que les efforts des responsables de projet ne devaient pas faiblir. La DSN attend des constructeurs qu'ils envisagent régulièrement et avec sérieux de nouvelles mesures de compensation, même si elles ne présentent qu'un faible potentiel d'économies, et qu'ils les mettent en oeuvre. Elle soutient l'OFT dans sa volonté de suivre de très près la réalisation des mesures de compensation.

12.2

Appels d'offres et adjudications

Le dossier de soumission du lot principal de gros oeuvre n° 852 a pu être mis au net fin 2007, ce qui a permis la publication de l'appel d'offres à fin février 2008. Les offres ont été reçues en octobre 2008. Après deux tours de table et un premier entretien avec les entrepreneurs, ATG prévoit d'évaluer les offres d'ici mai 2009 et d'adjuger le marché en juin. Selon ATG, le nombre d'offres reçues et la fourchette des prix offerts montrent que le marché est efficient. Conformément à l'appréciation d'ATG, cette adjudication est prise en compte dans le facteur de risque «Exécution» avec une opportunité de 100 millions et un risque de 400 millions de francs. Etant donné que le tunnel de base du Ceneri présente aussi un risque géologique considérable, l'OFT a enjoint ATG de s'assurer que la géologie soit dûment prise en compte dans le contrat d'entreprise du lot de gros oeuvre n° 852 (ch. 5.1).

4983

En 2009, la DSN assurera un suivi intensif de cette adjudication en tirant les leçons de l'adjudication du lot de gros oeuvre d'Erstfeld. Elle veillera notamment aux risques sur délais consécutifs à d'éventuels recours.

12.3

Langue des contrats

Fin mars 2008, la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) a recouru contre les conditions d'adjudication des travaux de gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri. La recourante exigeait que le texte de l'appel d'offres publié soit modifié. Elle demandait que la clause «La langue des contrats est l'allemand» soit remplacée par «La langue des contrats est l'italien». Dans sa décision rendue le 17 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a exigé que la phrase «La langue des contrats est l'allemand» soit supprimée du texte publié, arguant qu'il appartenait aux parties contractantes de déterminer la langue qui fait foi. ATG a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral (TF) en sollicitant l'effet suspensif de la procédure. Par décision du 15 septembre 2008, le TF a accepté cette demande. Les soumissionnaires ont remis leurs offres à ATG dans les délais, le 17 octobre 2008. Finalement, le TF a rendu une décision de non-entrée en matière le 17 décembre 2008, le recours d'ATG ne portant pas sur une question juridique de principe. Il appartiendra donc à ATG de négocier la langue des contrats avec l'adjudicataire, le moment venu.

En marge de ce litige, le Conseil d'Etat du canton du Tessin est revenu sur la problématique du traitement de la langue italienne dans les institutions et de la sousreprésentation de la Suisse italophone au sein de l'administration fédérale, ainsi que du manque de sensibilité à ces questions dans le cadre de la construction de la NLFA. Dans sa réponse du 11 septembre 2008, le Conseil fédéral est revenu sur chacun des points soulevés en soulignant l'importance de la langue italienne. Il s'est déclaré prêt à examiner des mesures ciblées qui pourraient pallier les insuffisances constatées dans l'emploi de l'italien comme langue officielle de la Confédération lorsqu'il s'agira d'édicter les dispositions d'application de la loi fédérale sur les langues.

12.4

Préparation du projet de technique ferroviaire

En juin, ATG a pu attribuer les mandats d'ingénieurs de projet pour les domaines suivants: chaussée, courant 50 Hz et câble, courant de traction, télécoms réseau fixe, télécoms radio, installation de sécurité, montage et logistique, FMDS. Depuis la fin de l'automne 2008, ATG travaille au plan de projet pour la technique ferroviaire.

L'appel d'offres est prévu pour l'automne 2011. Vu la différence de longueur entre les deux ouvrages, les coûts sont estimés à environ un quart de ceux du tunnel de base du Saint-Gothard. Le plan de projet n'étant pas encore terminé, ATG ne dispose pas pour le moment d'un devis affichant la marge de précision des coûts exigée de ±10 %.

ATG évaluera les différents modèles de soumission sur la base d'une analyse des risques complète, en tenant aussi compte de l'évolution des marchés et de la technique. Pour ce qui est des différents volets de la technique ferroviaire, ATG prévoit de concevoir l'appel d'offres de la chaussée de telle façon que, contrairement au tunnel

4984

du Saint-Gothard, elle puisse être réalisée soit par l'entrepreneur du gros oeuvre soit par celui de la technique ferroviaire.

12.5

Appréciation de la DSN

L'adjudication du lot de gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri revêt une grande importance, tant du point de vue des coûts que des délais. Des recours, et les reports qui en découleraient, doivent si possible être évités. C'est pourquoi ATG a tout mis en oeuvre pour assurer une adjudication d'une qualité irréprochable. La DSN rappelle à ce sujet qu'il faut mettre en pratique les enseignements tirés de la procédure de recours contre le lot de gros oeuvre d'Erstfeld.

Une place importante doit aussi être accordée à la préparation du montage des équipements ferroviaires. Ici aussi, les expériences faites au Saint-Gothard doivent être intégrées de manière optimale et les éventuelles synergies être exploitées.

13

Conditions de travail sur les chantiers de la NLFA

13.1

Sécurité au travail

La DSN a abordé la question de la sécurité au travail en février 2009 lors du compte rendu annuel du SECO et de la Suva. Elle a appris avec satisfaction qu'en 2008, aucun accident mortel n'a été enregistré sur les chantiers de la NLFA. La Suva constate que les questions de sécurité au travail et de protection de la santé des travailleurs sont intégrées et qu'il règne à tous les niveaux une bonne culture du dialogue et de la gestion des conflits. Pour 2008, la statistique des accidents survenus sur les chantiers de la NLFA affiche cependant une légère poussée depuis le milieu de l'année (figure 11). Si cette évolution n'est pas dramatique, la Suva veut tout de même garder un oeil attentif sur ce point. Selon elle, l'arrivée d'un nombre assez élevé de nouveaux travailleurs sur certains chantiers (par exemple à Erstfeld) a eu un impact négatif sur le nombre d'accidents (règle: les nouveaux travailleurs sont plus souvent victimes d'accidents). Plusieurs mesures ont été prises pour contrer ce phénomène (par exemple plus de formations).

4985

Figure 11 Nombre d'accidents au tunnel de base du Saint-Gothard entre 2006 et 2008 Taux d'accidents Non-bagatelle (mensuel) Tendance Accidents professionnels (total) Objectif ATG

Taux d'accidents Bagatelle (mensuel) Tendance Accidents non-bagatelle Moyenne grands chantiers souterrains

400

200

Tous les accidents

232

300 250 200 150 100 50

Accidents non-bagatelle

0

janv.

févr.

mars avr.

mai juin juil.

août sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

févr.

mars avr.

mai juin juil.

août sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

févr.

mars avr.

mai juin juil.

août sept.

oct.

nov.

déc.

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

Taux d'accidents

Nombre d'accidents/1000 travailleurs, par an

350

Source: présentation de la Suva du 2 février 2009 sur la base des relevés d'ATG

Pendant la période sous revue, la DSN s'est intéressée en particulier au lien entre les réglementations sur les pauses et le taux d'accidents. L'année précédente, elle s'était déjà demandé si le non-respect des phases de récupération pouvait avoir un impact négatif sur l'évolution des accidents, mais elle avait constaté que les relevés des entreprises n'étaient pas suffisamment détaillés et ne permettaient donc pas de tirer des conclusions probantes. La DSN avait alors chargé ATG de collecter des informations supplémentaires au sujet de la ventilation des accidents au cours des cycles de rotation des équipes de travail pendant une période de six mois. Les quatre lots de gros oeuvre du tunnel de base du Saint-Gothard ont été pris en considération pour ce relevé.

ATG a rendu son rapport le 21 janvier 2009. Compte tenu des caractéristiques différentes des chantiers (durée d'acheminement sur le site, nombre de travailleurs, nature des travaux), le rapport constate globalement, c'est-à-dire pour les quatre lots considérés, une accumulation des accidents dans le tiers médian du cycle de rotation.

Cet effet est induit principalement par le chantier de Sedrun qui présente deux particularités: une durée d'acheminement plutôt longue jusqu'au lieu de travail et un nombre de travailleurs élevé. Les résultats des différents chantiers donnent toutefois une image hétéroclite. Si à Erstfeld le nombre d'accidents augmente avec la durée du cycle de rotation, à Amsteg le tiers médian du cycle présente un nombre d'accidents significativement plus faible que les deux autres tiers.

En conclusion, ATG constate que l'analyse de la relation entre le taux d'accidents et le cycle de rotation des équipes débouche sur des résultats hétéroclites qui ne permettent pas de tirer de véritables règles. Sur les chantiers de percement, le taux 4986

d'accidents tend à augmenter vers la fin d'un cycle de rotation. Sur les chantiers où la durée d'acheminement est plus longue, on observe plus d'accidents sur le tiers médian du cycle. Ainsi, aucun lien précis ne peut être établi entre le moment des accidents et le déroulement des cycles de rotation des équipes.

La DSN a pris acte des conclusions d'ATG en signalant toutefois que cette étude n'indiquait pas si les pauses étaient respectées ou non. Un important paramètre fait donc défaut pour déterminer s'il existe un lien entre l'évolution du taux d'accidents et le respect des pauses. Selon elle, les résultats de l'étude, notamment la légère tendance à la hausse des accidents vers la fin du cycle de rotation, sont un indice de l'importance des phases de repos. Dans cette optique, la DSN soutient le SECO dans sa volonté de continuer à accorder à cette question un poids important.

13.2

Conditions de travail

Le rapport annuel 2008 du SECO sur l'activité des organes d'exécution de la loi sur le travail indique que les chantiers de la NLFA ont été visités en moyenne quatre fois par les inspecteurs cantonaux du travail. Ces contrôles ont montré que la santé et la sécurité des travailleurs sont garantis sur le plan technique. Dans certains cas, les horaires de travail autorisés n'ont toutefois pas été respectés. Le SECO a mis des mesures en place afin d'améliorer cette situation, notamment par des contrôles de suivi.

Le respect des prescriptions sur la durée du travail et sur les pauses a fait l'objet d'une campagne d'inspection nationale visant les chantiers souterrains. Une grande attention a été accordée à ce que la charge administrative liée à l'obligation légale de documentation reste acceptable pour les personnes concernées. En outre, les chantiers ont été informés suffisamment tôt et de manière exhaustive sur les contrôles à venir, afin qu'ils puissent prendre les dispositions éventuelles qui s'imposaient. Il est apparu que de nombreuses entreprises respectent les prescriptions tandis que d'autres ne remplissent même pas leur obligation de documentation. Pour rétablir l'ordre légal, le SECO va agir à l'encontre les entreprises fautives dans la mesure des possibilités prévues par la loi. Il bouclera l'analyse de cette campagne en 2009 et en informera la DSN le moment venu.

La DSN s'est déclarée satisfaite de cette campagne. Au chiffre 13.2 de son rapport 2007, elle avait fait part de son incompréhension en constatant qu'après dix ans de travaux le respect des réglementations en matière de pauses ne va toujours pas de soi sur les chantiers de la NLFA. Elle avait notamment relevé que la renonciation aux phases de récupération dans des conditions de travail aussi dures que dans l'espace souterrain a pour effet de réduire la performance individuelle et peut devenir une cause d'accidents (ch. 13.1).

4987

13.3

Appréciation de la DSN

La DSN soutient toujours les efforts du SECO visant à faire appliquer systématiquement les dispositions de la loi sur le travail. Dans l'intérêt de la prévention des accidents, l'attention nécessaire doit être accordée au repos des travailleurs. L'évolution du nombre d'accidents survenant au tunnel de base du SaintGothard doit être suivie attentivement par ATG et par la Suva.

4988

V. Priorité thématique «Mise en service et exploitation» 14

ETCS Level 2

14.1

Rapport d'étape ETCS de l'OFT

L'ETCS (European Train Control System) est un système européen standardisé de signalisation et d'arrêt automatique des trains qui a été introduit en Suisse il y a quelques années. Il permet de raccourcir les intervalles entre les trains et autorise des vitesses plus élevées, tout en améliorant la sécurité. C'est aussi l'un des piliers de l'interopérabilité transfrontalière et il constitue à ce titre une condition préalable à la réalisation des corridors européens de fret ferroviaire. L'ETCS est donc un élément de la politique suisse de transfert des marchandises de la route vers le rail. Il rend possible le raccordement aux réseaux à grande vitesse et revêt aussi une importance particulière pour le corridor ferroviaire Rotterdam­Gênes, qui traverse la Suisse.

L'OFT établit un rapport d'étape annuel sur le projet ETCS dont la DSN discute et prend acte normalement lors de sa séance d'avril. Ce rapport fournit des informations sur les prestations, les délais, les coûts, les crédits et les risques. Sur la base du rapport d'étape 2008, la DSN s'est informée sur l'avancement du projet et a examiné plus en détail la question de la mise en service de l'ETCS dans le tunnel de base du Loetschberg, les développements en Europe, les coûts de l'ETCS et la gestion du système par les CFF.

14.2

ETCS Level 2 dans le tunnel de base du Loetschberg

Le tunnel de base du Loetschberg est exploité commercialement avec l'ETCS Level 2 depuis le changement d'horaire du 9 décembre 2007. En 2008, il a été traversé par 86 trains par jour en moyenne, dont 54 % de trains voyageurs, 44 % de trains marchandises et 2 % de trains de service et d'essai. Le 15 décembre 2008, l'OFT a délivré l'autorisation de circuler dans le tunnel à une vitesse maximale de 250 km/h.

Sur la période considérée, seuls quelques trains ont dû être déviés par la ligne de faîte (ch. 16.1), et parmi ceux-ci seuls une septantaine pour cause de dysfonctionnement de l'ETCS ou de la transmission radio.

Suite à une modification du logiciel, depuis le mois de juin 2008 il est en outre possible de faire ressortir un convoi du tunnel en marche arrière sans que le mécanicien ait à changer de poste de commande, ce qui permet un précieux gain de temps en cas d'évacuation d'une zone de danger.

14.3

ETCS Level 2 dans le tunnel de base du Saint-Gothard

Sur l'axe du Saint-Gothard, l'ETCS Level 2 sera utilisé sur les tronçons où il est possible de circuler à plus de 160 km/h, soit le tunnel de base du Saint-Gothard et les infrastructures de dépassement situées devant ses portails, ainsi que la ligne de base du Ceneri. Mais des problèmes de passerelles se posent du fait que les autres tron-

4989

çons ne seront équipés que du standard ETCS Level 1 (à ce sujet, voir ch. 14.4 ci-dessous).

Bien que l'ETCS ait été inclus dans l'appel d'offres de la technique ferroviaire pour le tunnel de base du Saint-Gothard, une option permet la répétition de la soumission pour cette seule composante à une date ultérieure, ce qui doit permettre de prendre en compte, si nécessaire, les développements très rapides de cette technologie.

14.4

ETCS Level 1 sur le réseau suisse à voie normale

L'ETCS Level 1 Limited Supervision (ETCS Level 1 LS) permet de continuer à utiliser les installations de signalisation et les postes d'enclenchement existants. Les infrastructures au sol Signum et ZUB sont toutefois remplacées par des éléments ETCS. L'ETCS Level 1 LS est donc la solution de remplacement la plus économique pour ces systèmes obsolètes, dans la mesure où il n'exige que peu de mesures techniques pour garantir l'interopérabilité. Les axes de fret du Loetschberg et du Saint-Gothard seront équipés en premier, et les autres lignes suivront. Selon la planification actuelle, la migration vers l'ETCS Level 1 LS devrait se faire d'ici 2015 au plus tard pour les lignes du corridor nord-sud, et jusqu'en 2017 pour le reste du réseau.

Ces plans divergent de la stratégie originale des CFF qui prévoyait d'équiper tout l'axe du Saint-Gothard avec l'ETCS Level 2. Comme la planification établie par ATG reposait sur cette hypothèse, il faut maintenant résoudre la question des passerelles entre les systèmes Level 2 et Level 1 LS. Concrètement, cela va obliger les CFF a remplacer des postes d'aiguillage au nord et au sud des tunnels de base du Saint-Gothard et du Ceneri pour pouvoir installer cette fonction de passerelle. Ce projet est actuellement en préparation.

14.5

Appréciation de la DSN

Pour la DSN, le projet ETCS est toujours en bonne voie. Ce système affiche une grande fiabilité dans le tunnel de base du Loetschberg. Le transfert des connaissances acquises dans le cadre de l'exploitation du nouveau tronçon Mattstetten­ Rothrist et du tunnel de base du Loetschberg vers le tunnel de base du SaintGothard reste un grand défi. Une attention particulière doit aussi être accordée à la problématique des passerelles entre les tronçons équipés de l'ETCS Level 2 et de l'ETCS Level 1 LS, car ce point est la cause de surcoûts importants pour la NLFA (ch. 4.3.1 et 15.1).

4990

15

Préparation de la mise en service de l'axe du Saint-Gothard

15.1

Planification et organisation de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard

Par arrêté du 30 juin 2006, le Conseil fédéral a confié la gestion de l'axe du SaintGothard aux CFF. En avril 2006 déjà, les CFF avaient soumis à l'OFT une première liste d'objets, avec les prestations relatives à la mise en service et à l'alimentation en courant de traction de cet axe. Sur cette base, l'OFT a élaboré un premier projet de convention en 2007. Le coût était alors estimé à 441 millions de francs (prix 1998), montant qui a été prix en compte dans le nouveau crédit d'ensemble pour la NLFA.

Des modifications et des surcoûts ont commencé à poindre dans la suite des travaux de projet, si bien que début 2009 les CFF tablaient sur des coûts totaux de l'ordre de 553 millions de francs. Les CFF expliquent cette différence de 112 millions de francs par des lacunes dans les interfaces entre ATG et les CFF ainsi que par de nouvelles données concernant les besoins de maintenance et en moyens d'intervention. Plus précisément, les CFF attribuent ces besoins de financement supplémentaires aux véhicules d'entretien (23 mio.), aux trains d'extinction et de sauvetage (14 mio.), au centre de gestion du trafic (4 mio.), aux équipements de sécurité ETCS (36 mio.), à l'alimentation en courant de traction (24 mio.) et aux frais administratifs et frais généraux (11 mio.).

L'OFT a identifié les raisons de ces surcoûts dans des erreurs de conception des CFF (par exemple en ce qui concerne les interfaces avec ATG), d'une part, et dans des modifications de projet découlant des enseignements tirés de la mise en service du tunnel de base du Loetschberg, d'autre part. Il a donc demandé une justification supplémentaire de ces surcoûts aux CFF ainsi qu'un plan de mesures de compensation. L'OFT envisage de limiter les investissements à charge du fonds FTP à 441 millions et de financer les investissements additionnels indispensables par le biais de la convention sur les prestations des CFF.

La DSN a abordé cette problématique lors de sa première séance ordinaire 2009 avec des représentants des CFF et de l'OFT. Pour plus de détails, voir les explications au chiffre 4.3.2 et la recommandation à l'annexe 1.2.

15.2

Concept de gestionnaire des CFF

Lors de sa 5e séance ordinaire à Brunnen, la DSN a été informée de l'avancement du concept de gestionnaire des CFF qui règle les questions d'exploitation, de maintenance, d'alimentation générale en courant de traction, d'alarme et de sauvetage, de matériel roulant et de sécurité. C'est le document de base sur lequel se fonde la relation entre ATG (constructeur et maître d'ouvrage), les CFF (gestionnaire de l'infrastructure) et l'OFT (mandant et autorité de surveillance). Ce concept a été mis en consultation auprès de plusieurs services techniques, d'entreprises ferroviaires et de tiers. Les CFF intégreront les commentaires reçus dans leur concept et apureront ensuite ce dernier avec ATG.

4991

15.3

Alimentation en courant de traction

En 2008, le câble souterrain de 132 kV du tunnel de base du Loetschberg a connu des problèmes de stabilité du réseau de courant de traction dus à un effet de résonance.

Des analyses ont montré que ces résonances pouvaient être provoquées par certains types de locomotives. Le problème a pu être résolu par l'installation d'éléments passifs.

Cet événement a été l'occasion pour la DSN de mener une discussion de fond sur la question du courant de traction, lors de sa première séance ordinaire de l'année 2009. Les CFF ont montré que les besoins en électricité vont augmenter sans discontinuer jusqu'en 2030. La couverture des besoins énergétiques revêt donc une importance capitale. A long terme, elle sera garantie par l'augmentation de la production de courant de traction 16,7 Hz, par la prise de participations dans des centrales électriques 50 Hz ou par des achats sur le marché. Des projets d'extension de centrales électriques et de postes convertisseurs de fréquences sont d'ailleurs prévus.

Un autre aspect important des plans de réaménagement du système d'approvisionnement en courant de traction sont sa transformation en réseau en anneau fermé ­ au lieu de l'actuel réseau en étoile ­ qui doit offrir une plus grande sécurité en cas de panne de courant de grande envergure.

Les CFF ont l'intention de développer une stratégie d'acquisition et d'approvisionnement d'ici l'automne 2009. Le moment venu, la DSN sera informée.

15.4

Appréciation de la DSN

La DSN constate que les intervenants vont être confrontés à de graves problèmes d'interfaces dans les domaines de la technique ferroviaire, de l'alimentation en courant de traction et de la mise en service du tunnel de base du SaintGothard. Elle y voit des risques très élevés en termes de coûts et de délais. C'est pourquoi elle demande à l'OFT, à ATG et aux CFF de focaliser leur attention sur cette problématique et de chercher ensemble des solutions optimales pour l'avenir.

16

Axe du Loetschberg

16.1

Clôture du projet du tunnel de base du Loetschberg

Après une année d'exploitation commerciale, le système du tunnel de base du Loetschberg fait montre d'une grande disponibilité. Seuls quelques dysfonctionnements techniques de l'infrastructure ont eu des conséquences sur l'exploitation ferroviaire. Le nombre de trains planifié a été atteint, voire dépassé (environ 33 000 convois en 2008, avec un record journalier à 109 convois). Alors que 98,5 % des trains circulent à l'heure dans le tunnel de base, seuls 489 trains ont dû être détournés par la ligne de faîte, dont 52 seulement suite à un dysfonctionnement des infrastructures.

4992

Les 280 charges et restrictions énoncées dans la première autorisation d'exploitation (max 200 km/h) ont été résolues, sont devenues caduques ou ont été reportées dans la deuxième autorisation (max 250 km/h). Cette dernière comporte 125 charges et restrictions, dont 28 sont encore à l'examen ou en phase d'élimination.

La réduction du personnel de BLS AT se déroule comme prévu et les derniers collaborateurs quitteront l'entreprise à fin mai 2009. Les sept retraités de l'entreprise seront transférés de l'ASCOOP à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA pour la fin avril 2009. Le siège social établi à Thoune sera dissous d'ici fin juin 2009. Le savoir-faire et l'expérience des personnes impliquées dans le projet ont été recueillis dans 60 rapports thématiques différents.

Les travaux suivants devront encore être effectués par BLS Réseau SA en sa qualité de successeur et ayant-cause de BLS AT: acquisition de terrains, procédure judiciaire et questions d'expropriation en rapport avec le tunnel de protection contre les avalanches de Mitholz; dédommagement et liquidation du dossier de St. German; litige au sujet du renchérissement des matériaux (ch. 16.3). Une convention entre BLS AT et le BLS est actuellement en préparation afin de régler tous les aspects de la succession juridique.

L'OFT a confirmé que les travaux de clôture du projet de la ligne de base du Loetschberg et le contrôle des charges et restrictions d'exploitation vont bon train. Le décompte provisoire de BLS AT a été bouclé à fin mars 2009, puis il a été examiné par l'OFT début avril avant d'être adopté par l'assemblée générale de BLS AT du 21 avril 2009. Le CDF prévoit d'effectuer un audit sur la gestion du contrat et sur le transfert des garanties. La DSN a demandé une exécution rapide des travaux de clôture, car la comptabilité des immobilisations et la comptabilité financière constituent la base du bilan d'ouverture de BLS Réseau SA.

16.2

Création d'une société d'infrastructure BLS Réseau SA

En 2007, le Conseil fédéral a décidé que le BLS pourra exploiter l'infrastructure du Loetschberg (y compris le tunnel de base) jusqu'à fin 2020. Il a toutefois subordonné cette prolongation au transfert, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, de la totalité de l'infrastructure ferroviaire du BLS dans une société distincte (BLS Réseau SA) contrôlée par la Confédération.

Dans son rapport d'activité 2007 (ch. 15), la DSN avait déjà souligné que la dissolution de BLS AT et son intégration dans une nouvelle société d'infrastructure revêtait une importance capitale, notamment dans l'optique du transfert des responsabilités concernant le tunnel de base du Loetschberg. Elle avait alors recommandé aux CTT ainsi qu'aux CdF et à la DélFin d'assurer le suivi parlementaire de la mise en place de cette nouvelle société, en veillant notamment à l'intégrité comptable des actifs et des passifs, à leur évaluation et au déroulement correct du transfert sur le plan juridique.

En 2008, la DélFin s'est penchée sur cette question à plusieurs reprises en approfondissant certains de ses aspects. Elle a surtout discuté de la nature de la participation de la Confédération, notamment de la majorité provisoire de 50,1 % et de la possibilité de prendre immédiatement une participation de deux tiers dans la nouvelle société. Elle a également examiné les conditions du pacte d'actionnaires. Finale4993

ment, elle a adressé trois recommandations au Conseil fédéral. Premièrement, les conditions régissant l'option qui permettra ultérieurement à la Confédération d'augmenter sa participation doivent être fixées clairement dans le pacte d'actionnaires.

Deuxièmement, la Confédération doit porter sa prise de participation à deux tiers du capital de BLS Réseau SA à l'échéance de la concession du BLS, en 2020. Et troisièmement, la Confédération doit avoir la possibilité d'augmenter sa participation avec effet immédiat en cas de changement de majorité au sein de l'actionnariat de BLS SA. Pendant l'exercice sous revue, la DSN a également suivi attentivement les développements de ce dossier, apportant un soutien explicite aux exigences formulées par la DélFin dans une lettre adressée au DETEC le 2 décembre 2008. Le rapport d'activité 2008 de la DélFin donne de plus amples informations à ce sujet.

16.3

Autres aspects

Les demandes d'avenants en plus-value pour prestations supplémentaires reçues pendant la réalisation du tunnel de base du Loetschberg ont totalisé environ 408 millions de francs. De cette somme, BLS AT a accepté 147 millions de francs, soit 36 %, conformément à la décision de la commission d'arbitrage. A l'exception d'un cas, toutes les demandes d'avenants sont donc réglées. Seule une demande portant sur environ 24 millions de francs au titre du renchérissement des matériaux n'a pas trouvé de solution consensuelle. Le cas a donc été porté devant le Tribunal de commerce. Ce montant n'a aucune influence sur la projection des coûts finals.

Entre 2003 et 2005, quelque 72 000 tonnes de boues provenant du chantier souterrain de Mitholz ont été déversées dans la décharge de La Tuffière. Suite à des relevés montrant des valeurs en nitrite trop élevées, en mars 2005 le stockage sur ce site a été interrompu. Les analyses et le suivi de la situation jusqu'en juillet 2008 ont montré que l'environnement n'a pas subi de dommages et que la décharge ne doit donc pas être assainie. L'OFT a toutefois proposé de procéder à des mesures périodiques dont les coûts seront pris en charge par la Confédération.

En août 2008, le canton de Berne a ouvert une action en dédommagement portant sur un montant total de 28 millions de francs au sujet du tunnel de protection contre les avalanches de Mitholz. BLS AT est recherchée en paiement pour 10 % de la somme du dommage, soit 2,8 millions de francs. Le constructeur a pris position en octobre 2008. La procédure suit son cours et il incombera vraisemblablement à BLS Réseau SA d'en répondre, en sa qualité d'ayant-cause de BLS AT. Le risque juridique lié à ce procès est intégré dans les risques du tunnel de base du Loetschberg. En outre, une procédure d'expropriation est actuellement en cours contre BLS AT dans le cadre d'un plan de route cantonal.

Des affaissements s'étaient manifestés à St. German après que la réalisation du tunnel eut provoqué des exfiltrations d'eau. Les dédommagements, qui ont concerné 155 bâtiments au total, ont tous pu être réglés à l'amiable. Toutefois, de nouveaux tassements vont encore se manifester pendant environ 200 à 400 ans dans le centre du village. Ce phénomène touche 96 petites parcelles. Avec le concours des habitants concernés et d'avocats,
un modèle d'indemnisation prévoyant également une inscription dans le registre foncier (obligation de tolérer les affaissements) a été mis au point. La rédaction des conventions d'indemnisation va encore prendre un an à un an et demi. Les fonds nécessaires ont été provisionnés dans le décompte final.

4994

16.4

Appréciation de la DSN

La DSN est satisfaite que ses remarques et que les exigences de la DélFin aient été prises en considération dans la conception du transfert de BLS AT dans la nouvelle société d'infrastructure BLS Réseau SA.

Au cours de la période sous revue, elle avait exprimé son voeu que le décompte du projet du tunnel de base du Loetschberg soit établi dans les meilleurs délais et que la succession juridique de BLS AT soit réglée de manière claire et transparente.

4995

VI. Priorité thématique «Contexte général» 17

Raccordements à la NLFA

17.1

Lignes d'accès par le sud en Suisse et en Italie

Les travaux concernant une étude de faisabilité et d'opportunité relative à l'évaluation des variantes de tracés entre Lugano et Chiasso ont pu commencer début 2008, après plusieurs reports dus à des recours. La première phase de cette étude s'est achevée en décembre 2008. Les quatre variantes qui ont été examinées sont faisables d'un point de vue technique et coûtent à peu près la même chose (5 à 5,5 milliards de francs). Les tracés ont été analysés sous l'angle du génie civil et ferroviaire mais également de leur compatibilité avec les contraintes de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. La prochaine étape consistera à comparer les variantes entre elles, à déterminer leurs avantages et leurs inconvénients en fonction des indicateurs de développement durable Environnement, Economie et Société, et enfin de procéder à une analyse générale sur cette base. Les résultats devraient être présentés début 2010.

Lors de sa séance d'avril 2008, la DSN s'est entretenue avec des représentants du Conseil d'Etat tessinois au sujet des nuisances du trafic routier et ferroviaire subies par le canton, du transfert modal, du futur tracé de la NLFA entre Lugano et Chiasso ainsi qu'en Italie, et enfin de l'expansion du système de RER dans la région Tessin­ Lombardie.

Au chapitre de la coopération entre la Suisse et l'Italie, la DSN a appris avec satisfaction que le raccordement à l'axe du Saint-Gothard est de nouveau prioritaire pour l'Italie. Le gouvernement Prodi semblait ne plus accorder à ce projet l'importance qui lui avait été donnée dans une convention bilatérale remontant à 1999. Depuis le changement de gouvernement intervenu au printemps 2008, l'Italie montre à nouveau plus d'intérêt pour ses liaisons ferroviaires avec la Suisse. Les ministères des infrastructures et des transports ont été réunis et placés sous la direction d'un Soussecrétaire d'Etat qui connaît bien la situation locale. Le comité de pilotage Suisse­ Italie s'est réuni en février 2009 pour la cinquième fois. Lors de cette séance, les représentants des deux pays ont souligné l'importance du bon fonctionnement des liaisons ferroviaires.

17.2

Lignes d'accès au Saint-Gothard par le nord en Suisse

Lors de sa séance de février 2009, la DSN a entendu les commentaires de l'OFT sur le rapport du 8 décembre 2008 relatif à la planification trinationale à long terme du noeud de Bâle, puis elle a discuté de certaines de ses conclusions, en particulier celles concernant d'éventuelles restrictions de capacités dans le futur. Elle pu constater que lors de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard, aucun goulet d'étranglement n'est à craindre en Suisse pour le trafic des marchandises. En raison de la croissance du trafic, et pour autant que le Regio S-Bahn soit étendu, à Bâle le réseau ferroviaire atteindra toutefois la limite de ses capacités d'ici 2030 et il pourrait alors manquer jusqu'à quatre sillons par heure. Cette situation est imputable à plusieurs facteurs dont il est encore difficile d'anticiper l'évolution (extension du 4996

Regio S-Bahn, aménagements sur le réseau ferroviaire suisse, évolution des scénarios de transport, réalisation de nouvelles lignes internationales à travers les Alpes).

Le comité de pilotage a donc décidé d'observer l'évolution de la situation et de poursuivre les travaux de planification individuellement, dans chaque pays. D'ici 2013 au plus tard un bilan devra être tiré et la suite des travaux être définie.

17.3

Avant-projet «Uri montagne long ­ Axen»

Lors de sa 5e séance ordinaire 2008 qui s'est tenue en Suisse centrale, la DSN s'est intéressée aux différents tracés possibles des lignes de raccordement à la NLFA dans le secteur Flüelen­Axen­Felderboden. ATG, l'OFT et les CFF lui ont présenté les différentes variantes envisageables ainsi que la suite du projet.

Lors d'un échange de vues, des représentants des gouvernements des cantons d'Uri et de Schwyz ont souligné l'importance de disposer de lignes d'accès performantes au tunnel de base du Saint-Gothard, notamment dans l'optique du transfert modal du fret. Ils ont notamment fait part de leurs craintes qu'à la suite de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard les lignes d'accès n'atteignent rapidement la limite de leurs capacités en raison de l'augmentation de la fréquentation de la ligne de base, ce qui pourrait poser de graves problèmes pour le trafic ferroviaire régional.

La DSN prend ces craintes très au sérieux et elle a recommandé aux CTT d'être très attentives à cet aspect lorsqu'elles examineront le projet Rail 2030, notamment en accordant une priorité élevée aux projets d'accès au tunnel de base du SaintGothard.

La DSN a également discuté avec des représentants des CFF de l'assainissement des deux tunnels à voie unique de l'Axen, abordant notamment les questions des objectifs du projet, du calendrier et des coûts. Sur la base de cette discussion, la DSN a complété sa recommandation en précisant que, dans les futurs projets ferroviaires, il faudra veiller à une affectation des ressources aussi efficace que possible. Concrètement, en ce qui concerne les tunnels de l'Axen, il faudra se demander s'il ne serait pas possible de renoncer à certains assainissements, ce qui permettrait de libérer des ressources pour les affecter à de nouveaux projets dont la réalisation doit être anticipée. En tout état de cause, la DSN estime qu'il faut éviter, si possible, d'investir de l'argent dans un tracé qui va devenir obsolète et devra tôt ou tard être remplacé.

17.4

Appréciation de la DSN

La DSN partage les craintes de ceux qui pensent qu'à la suite de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard, les lignes d'accès pourraient rapidement atteindre la limite de leurs capacités en raison de l'augmentation du trafic marchandises, avec de graves problèmes à la clé pour le trafic voyageurs régional. Elle recommande aux CTT d'être très attentives à cet aspect lorsqu'elles examineront le projet Rail 2030, notamment en accordant une priorité élevée aux projets d'accès au tunnel de base du Saint-Gothard.

4997

VII. Conclusion Dans le présent rapport, qui a été établi conformément au mandat confié par le Parlement, la Délégation de surveillance de la NLFA rend compte des observations qu'elle a pu faire au cours de l'année 2008. Ce rapport donne un éclairage des dossiers sous l'angle de la haute surveillance parlementaire et il est donc dans l'ordre naturel des choses qu'en plus des observations matérielles, il contienne surtout des appréciations et des remarques critiques.

L'un des points forts de ce suivi et de ce contrôle très stricts est qu'il est ainsi possible de mettre en évidence les faiblesses et les lacunes à un stade précoce du projet, ce qui permet aux instances compétentes de prendre des contre-mesures en temps opportun. Cette mise en avant des risques et des difficultés ne doit cependant pas occulter le fait que, dans une perspective globale, le projet NLFA se déroule dans de bonnes conditions. Que les responsables de projet et tous les travailleurs soient ici remerciés sincèrement pour leur engagement au quotidien dans ce «projet du siècle».

4998

Annexe 1.1

Recommandations de la DSN aux commissions mères Recommandation aux Commissions des finances et à la Délégation des finances ainsi qu'aux Commissions des transports et des télécommunications

Date de la séance

Recommandation 08.01

06.02.2008

La DSN recommande aux CTT ainsi qu'aux CdF et à la DélFin d'assurer le suivi parlementaire du transfert de l'infrastructure du BLS SA, en particulier de sa filiale BLS AT, dans la nouvelle société d'infrastructure BLS Réseau SA, envisagé au 1er janvier 2009.

Selon elle, il convient notamment de veiller aux aspects suivants: ­ Tous les actifs et les passifs de BLS AT, en particulier les créances et les dettes en cours (par exemple les prétentions supplémentaires des entreprises qui n'auront pas encore été définitivement apurées, ainsi que les prétentions en garantie envers les consortiums qui ont bâti le tunnel de base du Loetschberg), devront être évalués correctement et être portés intégralement au bilan d'ouverture de BLS Réseau SA.

­ Toute l'attention requise devra être accordée au bon déroulement du transfert sur le plan juridique. Le chiffre 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 2007, en particulier, devra faire l'objet d'une application contractuelle précise (ch. 2: BLS SA pourra diriger seul la société BLS Réseau SA jusqu'à fin 2020, malgré la participation majoritaire de la Confédération).

Recommandation aux Commissions des transports et des télécommunications

Date de la séance

Recommandation 08.02

07.10.2008

La DSN attire l'attention des CTT sur les craintes qu'à la suite de la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard les lignes d'accès n'atteignent rapidement la limite de leurs capacités en raison de l'augmentation de la fréquentation de la ligne de base, ce qui pourrait poser de graves problèmes pour le trafic ferroviaire régional. Elle leurs recommande donc d'accorder la plus grande attention à cette question dans le cadre de l'examen du futur projet ZEB 2 (Rail 2030) et la plus haute priorité aux projets d'accès au tunnel de base du Saint-Gothard.

Les recommandations des années précédentes se trouvent dans les rapports d'activité de la DSN sur les périodes considérées.

4999

Annexe 1.2

Recommandations aux autorités fédérales ainsi qu'aux organes ou personnes auxquels ont été confiées des tâches de la Confédération Recommandation au Secrétariat du DETEC, à l'Office fédéral des transports et à l'Administration fédérale des finances

Date de la séance

Transfert à la société d'infrastructure BLS Réseau SA

20.08.2008

La DSN soutient totalement la position de la DélFin du 14 juillet 2008. Pour la DSN, il est indispensable que la Confédération reste propriétaire des ouvrages d'infrastructure ­ dans ce cas précis le tunnel de base du Loetschberg. Cette dernière doit impérativement structurer sa participation dans la nouvelle société d'infrastructure du BLS de façon à conserver une liberté d'action totale en toutes circonstances. La participation des différents associés devra tenir compte de leurs apports en nature. Le prêt de la Confédération au BLS pour l'aménagement de la ligne de faîte à deux voies devra également être pris en considération. De plus, les actionnaires minoritaires de BLS Réseau SA ne devront pas avoir la possibilité de grever ou d'aliéner librement leurs parts. Les Suisses auraient de la peine à comprendre que la Deutsche Bahn détienne une participation significative dans le tunnel de base du Loetschberg.

La DSN estime qu'une participation de la Confédération de 50,1 % dans la nouvelle société d'infrastructure ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Cela nécessiterait au moins une majorité des deux tiers.

Recommandation au DETEC

Date de la séance

Transfert à la société d'infrastructure BLS Réseau SA

25.11.2008

La DSN soutient la recommandation de la DélFin du 18 novembre 2008: 1. Les conditions régissant l'exercice de l'option qui permettra à la Confédération de détenir à terme les deux tiers du capital social de BLS Réseau SA doivent être fixées clairement dans la convention liant les actionnaires.

2. La Confédération doit détenir les deux tiers du capital social de BLS Réseau SA au plus tard à l'échéance en 2020 de la concession d'exploitation octroyée à BLS SA.

3. La Confédération doit pouvoir exercer l'option mentionnée au point 1 sans délai en cas de changement des rapports de majorité au capital de BLS SA avant l'échéance de la concession d'exploitation susdite.

5000

Recommandation à l'OFT et aux CFF

Date de la séance

Mise en service et alimentation en courant de traction de l'axe du Saint-Gothard

03.02.2009

Se fondant sur la présentation des CFF et sur les appréciations de l'OFT du 3 février 2009 relatives aux prestations et aux coûts de la mise en service et de l'alimentation en courant de traction sur l'axe du Saint-Gothard, qui sont chiffrés à 553 millions de francs (prix 1998) selon les estimations actuelles, la DSN a émis la recommandation suivante à l'intention de l'OFT et des CFF: a. Les frais d'investissement doivent être réduits au minimum absolument nécessaire et le potentiel d'optimisation être épuisé.

b. Des mesures de compensation doivent être adoptées tant qu'elles n'entravent pas l'exploitation. Aucune mesure de compensation ne doit être prise au détriment de la sécurité, si elle a des incidences majeures sur la capacité ou sur les durées de parcours, ou si elle génère des frais d'exploitation plus élevés.

c. La relation entre frais d'investissement et frais d'exploitation doit être établie sur la base de critères économiques.

Recommandation à l'OFT

Date de la séance

Clé de répartition des coûts et transfert de propriété des équipements de l'axe du Saint-Gothard ne servant pas à l'exploitation ferroviaire

15.04.2009

Se fondant sur une note du CDF du 26 mars 2009 et sur les explications orales de l'OFT du 15 avril 2009, la DSN recommande à l'OFT: a. de garantir la régularité du transfert de propriété des infrastructures de l'axe du Saint-Gothard qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation ferroviaire, des constructeurs aux futurs exploitants ou gestionnaires, contre une juste participation financière; b. d'établir à cette fin et en temps utile un calendrier des mesures nécessaires pour tout l'axe du Saint-Gothard; et c. de formuler des principes et des directives de l'autorité de surveillance destinées à aider les constructeurs dans cette entreprise.

5001

Recommandation à l'OFT

Date de la séance

Délimitation entre «Projets NLFA» et «Projets connexes»

15.04.2009

Se fondant sur une note du CDF du 26 mars 2009 et sur les explications orales de l'OFT du 15 avril 2009, la DSN a pris acte que la délimitation matérielle et financière entre les «Projets NLFA» (financés par le fonds FTP) et les «Projets connexes» (financés par d'autres sources de fonds) était terminée pour un certain nombre de projets dont la Porta Alpina, Uri montagne longue et l'alimentation en courant de traction. Il n'existe cependant aucun inventaire complet de tous les projets en cours ou projetés qui sont touchés par cette question.

La DSN recommande à l'OFT de lui remettre d'ici août 2009 une liste de tous les «Projets connexes» dont elle a connaissance, en y faisant figurer les investissements, les sources de financement et les autres informations nécessaires pour la délimitation de leur nature.

Les recommandations des années précédentes se trouvent dans les rapports d'activité de la DSN sur les périodes considérées.

5002

Annexe 2.1

Fondements juridiques Décision populaire La base constitutionnelle qui a permis la réalisation et le financement des deux axes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes a été acceptée par le peuple suisse en votation populaire le 29 novembre 1998.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Arrêté sur le FTP

Arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics (art. 196, ch. 3, dispositions transitoires de la Constitution fédérale; RS 101)

Décisions du Parlement Le Parlement a posé les principes relatifs à la réalisation et au financement des deux axes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes dans différents arrêtés et ordonnances.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Arrêté sur le transit alpin

Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (RS 742.104)

Règlement du fonds FTP

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (Règlement du fonds FTP; RS 742.140, état le 28 juin 2005)

Arrêté sur le financement du transit alpin

Arrêté fédéral du 16 septembre 2008 concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA (FF 2008 7757)

Ces dernières années, le Parlement a adopté d'autres textes en rapport avec la politique fédérale en matière budgétaire et de transports, qui ont aussi des incidences pour le projet NLFA.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Arrêté ETCS

Arrêté fédéral du 1er octobre 2002 relatif à un crédit d'engagement pour l'équipement des véhicules ferroviaires de la signalisation dans la cabine de conduite (ETCS) (FF 2002 6137)

Loi sur le Parlement

Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (LParl; RS 171.10; état le 2 mars 2009) 5003

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Programme d'allégement budgétaire PAB 03

Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (FF 2003 7389)

Loi sur le raccordement aux LGV

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (LLGV; RS 742.140.3)

Arrêté sur l'analyse des capa- Arrêté fédéral du 6 juin 2005 relatif à un crédit pour cités des axes nord-sud l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse (FF 2005 4039) Programme d'allégement budgétaire PAB 04

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004 (FF 2005 3967)

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0)

La législation suivante sera révisée prochainement.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Loi sur les marchés publics

Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1)

Législation régissant la sécurité des travailleurs et les conditions de travail sur les chantiers de la NLFA.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Loi sur le travail

Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11)

Ordonnances du Conseil fédéral Le Conseil fédéral a transposé les arrêtés du Parlement relatifs à la NLFA et fixé les conditions générales de réalisation de la NLFA dans diverses ordonnances.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Ordonnance sur le transit alpin

Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Otransa; RS 742.104.1)

Ordonnance sur les finances de la Confédération

Ordonnance du 1er mai 2006 sur les finances de la Confédération (OFC; RS 611.01)

Ordonnance sur les marchés publics

Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11)

5004

Conventions AlpTransit En vertu de l'ordonnance sur le transit alpin, le DETEC, au nom du Conseil fédéral, a conclu diverses conventions avec les entreprises de chemin de fer en leur qualité de constructeurs ou de futurs gestionnaires des axes de la NLFA.

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Lignes ferroviaires à travers les Alpes, conventions du 5 juillet 2000 (FF 2000 5169)24 Convention avec les CFF: construction et financement de la NLFA

Annexe 1: Convention entre la Confédération suisse (Confédération) et les Chemins de fer fédéraux SA (CFF) concernant la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes conformément à l'art. 5bis, let. a et c, de l'arrêté sur le transit alpin

Convention avec ATG: construction et financement de la NLFA

Annexe 2: Convention entre la Confédération suisse (Confédération) et AlpTransit Gothard SA (ATG) sur la planification, la construction et le financement de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes conformément à l'art. 5bis, let. a et c, de l'arrêté sur le transit alpin

Convention avec BLS SA: construction et financement de la NLFA

Annexe 3: Convention entre la Confédération suisse (Confédération) et le BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS) concernant la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes conformément à l'art. 5bis, let. a et c, de l'arrêté sur le transit alpin (ligne de base du Loetschberg)

Convention avec BLS AT: construction et financement de la NLFA

Annexe 4: Convention entre la Confédération suisse (Confédération) et BLS AlpTransit SA (BLS AT) sur la planification, la construction et le financement de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes conformément à l'art. 5bis, let. a et c, de l'arrêté sur le transit alpin (ligne de base du Loetschberg) Ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes, conventions du 21 février 2001 (FF 2001 1114)25

Convention avec FO et RhB: Convention entre la Confédération suisse (Confédéaménagement de la Surselva ration), d'une part, et le Chemin de fer Furka­ Oberalp (FO) et les Chemins de fer réthiques (RhB), de l'autre, sur les ouvrages d'aménagement de la Surselva Convention avec BT: aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau

24 25

Convention entre la Confédération suisse (Confédération), d'une part, et le Chemin de fer Bodensee­ Toggenburg (BT), de l'autre

Les conventions ont été publiées dans la Feuille fédérale, mais sans les annexes (qui contiennent les prescriptions de la Confédération).

Le libellé des conventions n'a pas été publié dans la Feuille fédérale.

5005

Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Convention avec SOB: aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau

Convention entre la Confédération suisse (Confédération), d'une part, et le Schweizerische Südostbahn (SOB), de l'autre

Convention avec les CFF: aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau

Convention entre la Confédération suisse (Confédération), d'une part, et les Chemins de fer fédéraux (CFF), de l'autre

Convention avec les CFF, BLS SA, ATG et BLS AT: construction et financement de la NLFA

Avenant n° 1 du 9 décembre 2005 aux conventions entre la Confédération suisse (Confédération), d'une part, et les CFF, le BLS, BLS AT et ATG, d'autre part (Adaptation consécutive à la modification du financement des projets FTP)26

Convention avec ATG: construction et financement de la NLFA

Avenant n° 2 du 24 octobre 2007 à la convention entre la Confédération suisse (Confédération) et AlpTransit Gothard SA (ATG) sur la planification, la construction et le financement de la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (avant-projet «Uri montagne long ­ Axen»)27

Convention avec le BLS SA et les CFF: aménagement de tronçons sur l'axe du Loetschberg

Convention entre la Confédération suisse (Confédération), d'une part, et le BLS SA et la SA CFF, d'autre part, concernant l'aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg

Convention avec BLS SA: Convention du 27 août 2003 entre la Confédération préparation de l'exploitation, suisse (Confédération), d'une part, et le BLS Chemin axe du Loetschberg de fer du Loetschberg SA (BLS), d'autre part, concernant la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg Convention avec BLS SA: Avenant n° 2 à la Convention du 27 août 2003 entre préparation de l'exploitation, la Confédération suisse (Confédération), d'une part, axe du Loetschberg et le BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS), d'autre part, concernant la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg (suppression des plafonds des coûts)

Directives du département En vertu de l'ordonnance sur le transit alpin, le DETEC a également édicté les directives sur le controlling de la NLFA (DCN), qui sont adaptées régulièrement.

26 27

Les avenants n'ont pas été publiés dans la Feuille fédérale.

Les avenants n'ont pas été publiés dans la Feuille fédérale.

5006

Annexe 2.2

Messages et rapports du Conseil fédéral en rapport avec la NLFA Titre abrégé

Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)

Message sur le FTP

Message du 26 juin 1996 concernant la réalisation et le financement de l'infrastructure des transports publics (FF 1996 IV 648)

Message sur le crédit global de la NLFA

Message du 31 mai 1999 sur le nouveau crédit d'ensemble pour la réalisation de la NLFA (FF 1999 6599)

Message PAB 03

Message du 2 juillet 2003 concernant le programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération (FF 2003 5091)

Message sur le crédit additionnel pour la NLFA

Message du 10 septembre 2003 sur l'arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2003 5987)

Rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel pour la NLFA

Rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 2499)

Message LGV

Message du 26 mai 2004 relatif à loi sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (FF 2004 3531)

Message KANSAS

Message du 8 septembre 2004 sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés (FF 2004 4803)

Message FINIS

Message du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du financement des projets FTP (FF 2004 4977)

Message PAB 04

Message du 22 décembre 2004 concernant le programme d'allégement 2004 du budget de la Confédération (FF 2005 693)

Message sur la vue d'ensemble du FTP

Message du 17 octobre 2007 sur la vue d'ensemble du FTP (FF 2007 7217)

Projet de consultation Révision de la LMC

Avant-projet et rapport explicatif concernant la révision de la loi fédérale sur les marchés publics (LMC; ACF du 30.05.2008)

5007

Annexe 3

Interventions parlementaires, questions et initiatives en relation avec la NLFA Numéro d'objet

Conseil, type, auteur (date du dépôt), titre

08.304

Initiative cantonale Tessin (20.02.2008) Politique fédérale en matière de transfert du trafic marchandises transalpin de la route au rail

08.305

Initiative cantonale Uri (25.02.2008) Accélérer le transfert du trafic marchandises transalpin sur le rail

08.3313

CN Postulat Allemann Evi (11.06.2008) Stratégie pour une politique active des transports en Europe

08.3406

CN Interpellation Chevrier Maurice (13.06.2008) Loetschberg. Qu'entend faire le Conseil fédéral?

08.5195

CN Heure des questions. Question Müri Felix (09.06.2008) Tunnel de base du Saint-Gothard

Source: banque de données Curia Vista de l'Assemblée fédérale au 22.04.2009

5008

Annexe 4.1

Décisions du Conseil fédéral en rapport avec la NLFA Date

Titre et portée

23.01.2008

Révision partielle de la loi fédérale sur les marchés publics: coup d'accélérateur pour les grands projets d'infrastructure Lors d'une présentation, le Conseil fédéral a exposé comment il serait possible de mieux tenir compte de l'intérêt général, afin que les grands projets d'envergure nationale soient réalisés dans les délais fixés et au meilleur prix. Selon lui, la pratique actuelle du Tribunal administratif fédéral en matière d'effet suspensif accorde trop d'importance aux intérêts du recourant. C'est pourquoi il estime que l'admissibilité de l'effet suspensif d'un recours devrait être décrite de façon plus précise dans la loi sur les marchés publics.

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC de concrétiser sa proposition. Le Conseil fédéral accorde une certaine urgence à cette adaptation dans la mesure où quelques grands lots de gros oeuvre de la NLFA doivent encore être adjugés ces prochaines années.

30.05.2008

Avant-projet et rapport explicatif concernant la révision de la loi fédérale sur les marchés publics: ouverture de la procédure de consultation Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur les marchés publics. L'avantprojet comporte différents éléments qui ont un certain intérêt pour la NLFA (prise en considération de l'intérêt public dans l'appréciation de l'effet suspensif, ouverture publique des offres, renonciation aux enchères au moins-disant, simplification des conditions d'interruption de la procédure d'adjudication).

10.09.2008

Lettre au Conseil d'Etat du canton du Tessin Le Conseil fédéral a répondu à un courrier du gouvernement tessinois dans lequel ce dernier se plaignait, entre autres, du manque de sensibilité aux attentes de la Suisse italienne dans le cadre de la construction de la NLFA (langue des contrats pour le lot de gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri). Le Conseil fédéral a notamment indiqué qu'en déposant un recours au Tribunal fédéral, ATG voulait avant tout clarifier une question de principe et non discriminer une région linguistique.

12.11.2008

Réponse à la prise de position de la DSN relative à la révision de la loi sur les marchés publics Le Conseil fédéral a répondu à une prise position de la DSN relative à la révision de la loi sur les marchés publics. Il lui a notamment assuré que ses remarques seraient prises en considéra5009

Date

Titre et portée

tion lors de l'évaluation globale des résultats de la consultation. Il a également répondu à une question de la DSN concernant les voies de recours prévues dans l'avant-projet, lorsque l'effet suspensif n'est pas octroyé, ainsi que les conséquences de cette proposition sur les délais.

26.11.2008

NLFA. Libération de réserves et deuxième avenant à la convention du 27 août 2003 concernant la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg: suppression des plafonds de coûts Le Conseil fédéral a adapté l'annexe à la convention passée avec le BLS au sujet de la préparation de l'exploitation de l'axe du Loetschberg et il a libéré une tranche de 2,16 millions de francs des réserves de la NLFA. Cette somme a permis de couvrir les coûts du travail de coordination du BLS entre les entreprises impliquées dans la mise en service du tunnel de base du Loetschberg.

26.11.2008

NLFA. Augmentation du crédit budgétaire Les travaux de gros oeuvre du tunnel de base du Saint-Gothard ont progressé très rapidement sur les tronçons de Faido et d'Erstfeld. Au cours de l'automne 2008, les mineurs du tube Est ont pu traverser la zone de la Piora sans encombre; les travaux de percement avancent plus vite que prévu. A Erstfeld, les travaux d'abattage ont commencé en avril 2008. A fin octobre, l'avance sur le calendrier était déjà d'environ trois mois. En conséquence, le crédit budgétaire libéré au titre de l'exercice 2008 a dû être renforcé pour pouvoir payer les factures des entreprises. Conformément aux compétences qui lui sont attribuées par le règlement du fonds FTP, le Conseil fédéral a donc relevé ce crédit de 70 millions de francs pour le porter à 1,216 milliard.

09.12.2008

Note de discussion. Création d'une société d'infrastructure BLS Réseau SA La Confédération sera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société d'infrastructure BLS Réseau SA qui sera fondée au premier semestre 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier. Le BLS apportera l'ensemble de son infrastructure ferroviaire dans cette société, y compris le tunnel de base du Loetschberg. Il est prévu que, dans un premier temps, la Confédération obtienne 50,1 % de son capital-actions. Le Conseil fédéral a donné pleins pouvoir au DETEC et au DFF pour négocier un pacte d'actionnaires avec le BLS et le canton de Berne. La convention négociée sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Sur la base de ce contrat, la Confédération pourra augmenter sa prise de participation dans une phase ultérieure.

Source: décisions du Conseil fédéral en rapport avec la NLFA

5010

Annexe 4.2

Rapports et déclarations d'événement des constructeurs Date

Auteur, numéro, titre

13.02.2008

ATG: rapport d'événement n° 60 Situation des travaux de percement dans le tunnel de Faido en direction de Sedrun, rapport au 31.01.2008

13.10.2008

ATG: déclaration d'événement n° 14 Tunnel de base du Saint-Gothard, tronçon de Sedrun: mouvements géologiques inattendus dans le secteur des zones de perturbations 50/50b

Source: rapports d'événement des constructeurs

5011

Annexe 4.3

Contrôles et notes du CDF Date

Titre

25.01.2008

Financement de l'European Train Control System (ETCS)

31.01.2008

Fondation de la société d'infrastructure du BLS ­ Transfert de BLS AT dans BLS Réseau SA

04.04.2008

Prise de position relative au rapport d'étape sur la NLFA 2007/II (1er juillet à 31 décembre 2007)

04.04.2008

Evaluation des rapports d'audit 2007 des instances de contrôle de la NLFA

02.10.2008

Prise de position relative au rapport d'étape sur la NLFA 2008/I (1er janvier à 30 juin 2008)

27.10.2008

Restructuration au sein de BLS Réseau SA

16.12.2008

Séance de coordination avec les instances de contrôle AlpTransit

04.03.2009

ATG: contrôle de la conception du contrat d'entreprise pour le gros oeuvre du tunnel de base du Ceneri et suivi du contrôle n° 7203 effectué en 2007

26.03.2009

Evaluation des rapports d'audit 2008 des instances de contrôle de la NLFA

03.04.2009

Prise de position relative au rapport d'étape sur la NLFA 2008/II (1er juillet à 31 décembre 2008)

Source: rapports de contrôle et notes du CDF adressés à la DSN

5012

Annexe 4.4

Contrôles de l'OFT Date

Titre

02.04.2008

CFF: technique ferroviaire, convention Confédération­CFF, préparation de l'exploitation et alimentation en courant de traction de l'axe du Saint-Gothard

03.04.2008

ATG: technique ferroviaire de l'axe du Saint-Gothard, accords fondés sur le contrat d'entreprise et planifications de l'entrepreneur

25.04.2008

ATG: renchérissement, gros oeuvre du tunnel d'Erstfeld

06.05.2008

ATG: risques géologiques, logistique des chantiers, génie civil sur l'axe du Saint-Gothard, tunnel de base du Saint-Gothard Sud

09.10.2008

ATG: renchérissement, gros oeuvre de la galerie d'accès de Sigirino

03.11.2008

ATG: risques géologiques, logistique des chantiers, génie civil sur l'axe du Saint-Gothard, Sedrun, Faido

15.01.2009

ATG: fixation du renchérissement de la NLFA mesuré par l'indice, gros oeuvre dans la zone du portail de Vigana

Source: rapports de l'OFT

5013

3 139,98

14 704,00

Réserves

Ensemble du projet NLFA

445,15

­389,20

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

­58,00

­263,0

­126.20

0,00

1998

Mesures de compensation

5014

4 966,66

440,30

1,74

4,02

­0,00 ­0,00

­0,00

­10,12

958,57

3 591,29

897,59

19,57

1998

Modifications de projet

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet­31 décembre 2008, annexes

11 564,02

0,00

Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard

Total NLFA hors réserves

0,00 0,00

11,51

0,00 0,00

0,00

86,00

99,40 0,00

­ dont tunnel de base du Zimmerberg ­ dont tunnel du Hirzel

250,02

99,40

Raccordement de la Suisse orientale

0,00

Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg

123,00

Aménagement de la Surselva

40,50

352,93

80,71

0,00

1998

Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau

1 392,54

7 716,00

Axe du Saint-Gothard

­ dont tunnel de base du Ceneri

3 214,00

76,00

1998

Coûts de Modifications du référence projet jusqu'aux conventions initiaux AlpTransit de 1998

Axe du Loetschberg

Surveillance du projet

Prix de référence

Ouvrages corrigés des prestations

458,30

­0.25

15,19

­0.70

­0,00 0,00

­0,00

­1,28

­137,17

284,53

158,38

2,43

Libération du crédit

195,86

0,02

­0.16

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

6,70

195,99

0,00

0,00

Contrat

19 799,62

442,40

420,84

105,41

103,73 0,00

103,73

113,66

2 478,13

13 536,02

4 977,18

100,36

Actualisé

2 448,83

2,33

44,45

4,59

4,33 0,00

4,33

2,07

274,99

1 658,28

730,43

2,36

Effectif

19 100,00

1 749,22

17 350,78

440,07

376,39

100,82

99,40 0,00

99,40

111,60

2 203,14

11 877,74

4 246,76

98,00

1998

Décomptes Projection des Renchérissement Projection des Adjudications: total coûts du projet surcoûts/ finals: surcoûts/ coûts du projet économies économies

Projection des coûts du projet des constructeurs corrigée des prestations à fin 2008

Annexe 5.1a

- 1 193

445

4 966

Modifications de projet

Convention sur la préparation de l'exploitation Loetschberg initialement non prévue

CRI (au 31.12.08)

389

Compensations

-109,6 mio. de fr.

-------------------------11 564,4 mio. de fr.

11 674,0 mio. de fr.

196

Surcoûts Décomptes finals

17 351

[KP11]

Coûts finals prévisionnels

En millions de francs, prix de 1998, situation au 31.12.2008

11 564

Etat 1998 [KB01]

Projection des coûts corrigée des prestations

Modifications de projet jusqu'aux conventions AlpTransit

459

Surcoûts Adjudications

5015

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet au 31 décembre 2008, rapport principal

12 757

Etat 1998

Projection des coûts

Redéfinition des prestations

Surcoûts sur CRI + 5 677

17 351

Projection des coûts du projet des constructeurs corrigée des prestations à fin 2008

Annexe 5.1b

1 393

­ dont tunnel de base du Ceneri

249

14 455

+1 356

+150

+1 206

+110

+0 +1 +3

+124

+273 +820

1998

2002­2003

+535

­150

+685

+161

+1

­0 ­19 ­1

+10 +99 +436

1998

2003­2004

Postes de coûts ajoutés par l'OFT, qui ne sont pas compris dans la projection des constructeurs mais figurent dans l'analyse des risques.

Coût global attendu avec la plus grande probabilité jusqu'à la fin du projet, selon les estimations de l'OFT.

Sur la base des coûts du projet de l'OFT.

5016

28 29 30

Source: rapports d'étape sur la NLFA de l'OFT depuis 1998 (en millions de francs, prix 1998, arrondi)

472

+224

14 455

530

112 953 99

1 911

88 3 883 8 791

1998

2002

16 346

16 346

360 440

800

112 934 101

2 035

98 4 255 10 046

1998

2004

­742

1 947

14 232

+224

­20

+4

+3

­3

+220 +22

1998

2001­2002

Excédent/Déficit de financement du crédit d'ensemble de la NLFA30

+1 475

14 232

550

114 953 95

1 908

88 3 662 8 769

1998

2001

­100 1 100

12 757

+1 475

­9 ­39 +9

+516

+12 +448 +1 053

1998

1998­2001

Annexe 5.2

Analyse des risques: opportunités Analyse des risques: risques

Coûts du projet de l'OFT29

Autres postes de coûts selon OFT28

12 757

250 300

­ dont axe du Loetschberg ­ dont axe du Saint-Gothard

Coûts du projet des constructeurs

550

Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau

123 992 86

76 3 214 7 716

1998

Prix de référence

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard

1998

Ouvrage

Evolution de la projection des coûts du projet des constructeurs et de l'OFT entre 1998 et 2007 (non corrigé des prestations) et 1998 et 2008 (corrigé des prestations)

­742

Excédent/Déficit de financement du crédit d'ensemble de la NLFA33

+86

+86

­828

­50 1 400

16 432

16 432

356 440

796

112 934 101

2 029

98 4 328 10 063

1998

2005

­1 582

­300 2 800

17 186

300

16 886

357 440

797

112 927 101

2 107

98 4 303 10 549

1998

2006

+2 614

+1 055

+1 559

+10 +299

+309

+0 ­0 +0

+133

­37 +1 287

1998

2006­2007

Postes de coûts ajoutés par l'OFT, qui ne sont pas compris dans la projection des constructeurs mais figurent dans l'analyse des risques.

Coût global attendu avec la plus grande probabilité jusqu'à la fin du projet, selon les estimations de l'OFT.

Sur la base des coûts du projet de l'OFT.

5017

31 32 33

+754

+300

+454

+1

+1

­0 ­8 +0

+78

­26 +486

1998

2005­2006

Source: rapports d'étape sur la NLFA de l'OFT depuis 1998; en millions de francs (prix 1998), arrondi

­100 1 100

16 346

Analyse des risques: opportunités Analyse des risques: risques

Coûts du projet de

l'OFT32

Autres postes de coûts selon OFT31

16 346

360 440

Coûts du projet des constructeurs

­4

800

­ dont axe du Loetschberg ­ dont axe du Saint-Gothard

­4

­0

­7

­0

112 934 101

2 035

+74 +17

1998

2004­2005

Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau

­ dont tunnel de base du Ceneri

98 4 255 10 046

1998

Prix de référence

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard

2004

Ouvrage

­4 196

­1 700 1 800

19 800

1 353

18 447

368 739

1 107

112 927 101

2 240

98 4 266 11 836

1998

2007

+3 140

11 674

11 564

+7 121

+1 344

+5 787

+440

0

+415

­1 500 1 700

18 685

1 334

17 351

440

112 99 101 376

9 675 2 203

98 4 247 11 878

1998

2008 corrigé des prestations

Postes de coûts ajoutés par l'OFT, qui ne sont pas compris dans la projection des constructeurs mais figurent dans l'analyse des risques.

Coût global attendu avec la plus grande probabilité jusqu'à la fin du projet, selon les estimations de l'OFT.

Sur la base des coûts du projet de l'OFT.

5018

34 35 36

Source: rapports d'étape sur la NLFA de l'OFT depuis 1998; en millions de francs (prix 1998), arrondi

Excédent/Déficit de financement du crédit d'ensemble de la NLFA36

Analyse des risques: opportunités Analyse des risques: risques

Coûts du projet de

l'OFT35

Autres postes de coûts selon

OFT34

Coûts du projet des constructeurs

­11 0 +15 +126

+3 352 +810

+22 +1 033 +4 162

1998

1998­2008

123 99 86 250

6 323 1 393

­ Tunnel de base du Saint-Gothard ­ Tunnel de base du Ceneri

Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard

76 3 214 7 716

1998

1998 corrigé des prestations

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard

Prix de référence

Ouvrages au 16.09.2008, corrigé des prestations

14 704

Crédit global

Réserve: 1 947

900

Crédit additionnel

11 564

Crédit corrigé des prestations

- 1 193

Crédits restitués

· Réserve tunnel de base du Zimmerberg et tunnel du Hirzel · Report sur ZEB des aménagements de tronçons St-Gothard

= Projection des coûts au 30.06.07

+ 5 692

Projection des constructeurs

+ 1 429

Projection OFT

Message sur la vue d'ensemble FTP du 17 octobre 2007

5019

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II, 1er juillet­31 décembre 2008

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Arrêtés fédéraux du 8 décembre 1999 et du 10 juin 2004

19 100

Crédit d'ensemble pour la NLFA

Réserve: 415

Arrêté fédéral du 16 septembre 2008

+3 496

En millions de francs Prix de 1998

11 564

12 757

14 704

15 604

17 256

19 100 18 685

Evolution du crédit d'ensemble pour la NLFA jusqu'à l'arrêté fédéral du 16 septembre 2008

Annexe 6.1a

+278

1 669

12 600

Crédit d'ensemble pour la NLFA 2

14 704

1 947

550

76 3 214 7 716 123 992 86

ACF 03.07.01

­395

­20

+5

+410

Variation

3

14 704

1 552

530

76 3 624 7 716 123 992 91

ACF 21.08.02

­378

+165 +213

Variation

4

14 704

1 174

530

76 3 789 7 929 123 992 91

ACF 27.08.03

+900

Variation

5

15 604

2 074

530

76 3 789 7 929 123 992 91

AF 10.06.04 (Parlement)

­476

+110

+0

+366 ­0

Variation

5020

Source: récapitulation établie sur la base des rapports d'étape sur la NLFA n° 9 à 2008/II et des arrêtés sur le financement du transit alpin depuis 1999; en millions de francs (prix 1998), arrondi

1

+79

471

Notes

+11 +460 +1 104 +18 +142 +12

Variation

65 2 754 6 612 105 850 74

AF 08.12.99 (Parlement)

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­ Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau Réserves

Crédit d'engagement

Tableau récapitulatif de l'évolution du crédit d'ensemble pour la NLFA depuis 1998

6

15 604

1 598

640

76 4 155 7 929 123 992 91

ACF 08.09.04

Annexe 6.1b

+18

­18

Variation

7

15 604

657 1 598

76 4 138 7 929 123 992 91

ACF 22.12.04

+7

+116

Variation

8

15 604

664 1 475

76 4 254 7 929 123 992 91

ACF 19.10.05

+28 ­184

+9 +57 +91

Variation

9

15 604

692 1 291

85 4 311 8 019 123 992 91

ACF 08.11.06

­534

+534

Variation

5021

Source: récapitulation établie sur la base des rapports d'étape sur la NLFA n° 9 à 2008/II et des arrêtés sur le financement du transit alpin depuis 1999; en millions de francs (prix 1998), arrondi

6

15 604

Crédit d'ensemble pour la NLFA

Notes

640 1 598

76 4 155 7 929 123 992 91

ACF 08.09.04

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Aménagements des lignes du reste du réseau Réserves

Crédit d'engagement

10

15 604

692 757

85 4 311 8 553 123 992 91

ACF 24.10.07

10

15 604

757

85 4 311 8 553 123 992 91 692

ACF 24.10.07

441

+441

+3 496

­342

11

19 100

415

365

+365

+4 604 ­11 ­892 +10 ­692

98 4 311 13 157 112 100 101

AF 16.09.08 (Parlement)

+13

Variation

­2

+2

Variation

12

19 100

413

441

367

98 4311 13 157 112 100 101

ACF 26.11.08

13

­2 093

Total des tranches de réserves libérées (Conseil fédéral)

5022

Source: récapitulation établie sur la base des rapports d'étape sur la NLFA n° 9 à 2008/II et des arrêtés sur le financement du transit alpin depuis 1999; en millions de francs (prix 1998), arrondi

Notes

Crédit d'ensemble pour la NLFA

Surveillance du projet Axe du Loetschberg Axe du Saint-Gothard Aménagement de la Surselva Raccordement de la Suisse orientale Aménagements Saint-Gall­Arth-Goldau Ouvrage jusqu'au 15.09.2008: Aménagements des lignes du reste du réseau Nouvel ouvrage dès le 16.09.2008: Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg Nouvel ouvrage dès le 16.09.2008: Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Saint-Gothard Réserves

Crédit d'engagement

14

+4 396

Total des crédits additionnels/ actualisations (Parlement)

Arrêté du Conseil fédéral du 3 juillet 2001 ­ Crédit d'ensemble pour la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN) ­ Ajustement du crédit d'ensemble à l'IRN à hauteur de 2,1 milliards de francs par le Conseil fédéral ­ Détails de la conversion, cf. message du 10 septembre 2003 sur l'arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2003 5987), annexe 7

Arrêté du Conseil fédéral du 21 août 2002 ­ Première libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 395 millions de francs (axe du Loetschberg + 390 millions, Saint-Gall­Arth-Goldau + 5 millions) ­ Transfert de crédit: aménagements des lignes du reste du réseau ­ 20 millions, axe du Loetschberg + 20 millions

Arrêté du Conseil fédéral du 27 août 2003 ­ Deuxième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 378 millions de francs (axe du Loetschberg + 165 millions, Saint-Gall­Arth-Goldau + 213 millions)

Arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 ­ Octroi du crédit additionnel de 900 millions de francs par le Parlement (augmentation du crédit d'engagement Réserves)

Arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 ­ Troisième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 476,5 millions de francs (axe du Loetschberg + 366,9 millions, Saint-Gall­Arth-Goldau + 109,6 millions) ­ Ajustement des différences d'arrondi résultant de l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 par le biais de transferts de crédit mineurs entre les crédits d'engagement

2

3

4

5

6

5023

Arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA ­ Crédit d'ensemble pour la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'indice de renchérissement ZIW (indice zurichois des coûts de la construction de logements)

1

Evolution du crédit d'ensemble pour la NLFA depuis 1998: notes

Arrêté du Conseil fédéral du 19 octobre 2005 ­ Quatrième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 122,75 millions de francs (axe du Loetschberg + 116 millions, Saint-Gall­Arth-Goldau + 6,75 millions)

Arrêté du Conseil fédéral du 8 novembre 2006 ­ Cinquième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 184,4 millions de francs (surveillance du projet + 9 millions, axe du Loetschberg + 56,09 millions, axe du Saint-Gothard + 90,9 millions, aménagements des lignes du reste du réseau + 27,6 millions)

8

9

5024

14 Total des crédits additionnels, actualisation du crédit d'ensemble comprise, décidés par le Parlement ­ Somme des crédits additionnels (depuis l'ajustement du crédit d'ensemble pour la NLFA à l'IRN le 3 juillet 2001): 4,396 milliards de francs environ

13 Total des réserves libérées par le Conseil fédéral ­ Somme des tranches de réserves libérées (depuis l'ajustement du crédit d'ensemble pour la NLFA à l'IRN le 3 juillet 2001): 2,093 milliards de francs environ

12 Arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 ­ Septième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 2,2 millions de francs (axe du Loetschberg + 2,2 millions)

11 Arrêté fédéral du 16 septembre 2008 concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA ­ Octroi du crédit additionnel de 3,496 millions de francs par le Parlement (réparti sur tous les ouvrages, y compris augmentation des réserves de 415 millions) ­ Scission de l'ouvrage «Aménagements des lignes du reste du réseau» entre l'axe du Loetschberg et l'axe du Saint-Gothard, sans les ouvrages du Zimmerberg et du Hirzel ni les lignes d'accès

10 Arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 ­ Sixième libération de réserves par le Conseil fédéral ­ Réduction des réserves de 533,87 millions de francs (axe du Loetschberg + 533,87 millions)

Arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 2004 ­ Transfert de crédit: axe du Loetschberg ­ 17,78 millions, aménagements des lignes du reste du réseau + 17,78 millions

7

0

5025

Avance effective ou prévisionnelle par année (ou: endettement du fonds)

Système des fonds résiduels

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

VAK

VA

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1er

Bevorschussungslimite (nominal) Limite des avances (nominale)

positive Streubreite 0%

juillet au 31 décembre 2008, rapport principal

Bevorschussung Avances du fondsFonds

negative Streubreite 0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

R

Source: rapport d'étape sur la NLFA 2008/II,

Werte in en milliers Fr.francs 1'000.-de

2'000'000

2004 R

FP

4'000'000

FP

6'000'000

2005 R

P

8'000'000

R

Système des avances

FP

Limite des avances indexée

P

10'000'000

P

12'000'000

P

14'000'000

Avances et limitevs.

supérieure des avances Bevorschussung Bevorschussungslimite Stand Rechnung 2008 2008 Situation: comptes

P

Simulation du fonds FTP (comptes 2008)

P

Annexe 6.2

Annexe 7

Réalisation de la NLFA: répartition des compétences Le Parlement passe commande de la NLFA et exerce la haute surveillance sur la réalisation du projet défini dans l'arrêté sur le transit alpin37. Lors du vote sur le financement des transports publics (FTP) de 1998, le peuple et le Parlement ont redimensionné le projet et réglé son financement différemment. Pour exercer sa haute surveillance, le Parlement a institué la Délégation de surveillance de la NLFA (DSN) dont la mission consiste principalement à contrôler l'activité du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et de l'Office fédéral des transports (OFT).

Le Conseil fédéral est responsable de l'application du droit relatif au transit alpin et de la réalisation générale du projet. Il exécute les mandats que lui confie le Parlement et exerce la surveillance stratégique du projet38. Il a passé des conventions sur les prestations commandées avec les constructeurs et les entreprises de chemin de fer39 et il a réglé les tâches et compétences des divers intervenants dans l'ordonnance sur le transit alpin40. Par ailleurs, conformément à l'arrêté sur le financement du transit alpin41, le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble pour la NLFA. Il peut l'augmenter à raison du renchérissement attesté, des intérêts intercalaires et de la TVA, libérer des réserves en faveur des crédits d'engagement lorsque certaines conditions sont remplies, libérer les crédits d'engagement par tranches, procéder à des transferts mineurs entre les crédits d'engagement du crédit d'ensemble et enfin négocier des solutions de financement spécifiques ­ à l'intérieur du crédit d'ensemble ­ dans le but d'améliorer la rentabilité des ressources investies.

Le DETEC exécute au niveau départemental le mandat qui incombe au Conseil fédéral. Conformément à l'ordonnance sur le transit alpin, il évalue des fonctions clés du projet ainsi que les événements exceptionnels et peut instituer un organe consultatif composé d'experts indépendants afin d'examiner des questions techniques particulières. Le DETEC a édicté des directives sur le controlling de la NLFA (DCN) dans lesquelles il a défini de manière détaillée les tâches et les compétences des différentes parties au projet.

L'OFT pilote le projet de la
NLFA. Il exerce la surveillance effective et établit semestriellement un rapport à l'intention de la DSN dans lequel il dresse un état des lieux du projet. Par le biais de ces rapports dits «d'étape», l'OFT et les constructeurs donnent des informations sur les prestations, les coûts, les crédits, les délais et les risques propres à chaque ouvrage. Comme pour tout autre projet ferroviaire, l'OFT exerce en outre ses tâches ordinaires de surveillance qui découlent de la législation sur les chemins de fer.

37 38 39 40 41

Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104).

Art. 19, al. 1, arrêté sur le transit alpin.

Conventions du 5 juillet 2000 entre la Confédération et les constructeurs CFF, ATG, BLS et BLS AT (conventions AlpTransit; FF 2000 5169).

Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (ordonnance sur le transit alpin, Otransa; RS 742.104.1).

Arrêté fédéral du 16 septembre 2008 concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA (FF 2008 7757).

5026

En tant que futurs exploitants des tunnels de base, les CFF et le BLS représentent les intérêts du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des constructeurs42.

Les constructeurs assument la fonction du maître d'ouvrage pour le compte du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Les constructeurs des tunnels de base sont les sociétés anonymes AlpTransit Gothard (ATG) et BLS AlpTransit (BLS AT). Les CFF et le BLS se sont engagés à transférer à leurs filiales ATG et BLS AT tous les droits et obligations nécessaires à l'établissement des plans et à la construction des infrastructures commandées43. L'influence des CFF et du BLS sur leurs filiales se limite aux attributions légales de l'assemblée générale de la société anonyme44. Les filiales ATG et BLS AT sont seules responsables envers la Confédération de la planification consciencieuse et de la réalisation des infrastructures, conformément à la commande de la Confédération, ainsi que de l'emploi efficace des moyens financiers mis à disposition45. Les constructeurs répondent de tous les risques inhérents aux études de projet, aux appels d'offres, à l'adjudication des travaux et à la construction des ouvrages. Les appels d'offres des constructeurs sont soumis à la législation fédérale sur les marchés publics46. Enfin, les constructeurs appliquent la législation en veillant à utiliser des technologies conformes à l'état de la science.

Les constructeurs répondent en principe de tous les risques, à l'exception de certains facteurs spécifiques dont la responsabilité incombe à la Confédération47.

42 43 44 45 46 47

Art. 8, al. 1, convention AlpTransit avec les CFF.

Art. 9, al. 1, convention AlpTransit avec le BLS.

Art. 4, al. 1, conventions AlpTransit avec les CFF et le BLS.

Art. 6, al. 1, conventions AlpTransit avec les CFF et le BLS.

Art. 4, al. 1, conventions AlpTransit avec ATG et BLS AT.

Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1).

Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11).

Art. 5, al. 2, conventions AlpTransit avec ATG et BLS AT.

5027

5028